Agence Intercommunale Ideta Scrl
Marché de travaux pour la réfection du parking du crématorium
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Agence Intercommunale IDETA scrl
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché de travaux pour la réfection du parking du crématorium
Description: Objet des travaux : Marché de travaux pour la réfection du parking du crématorium Les Blancs Arbres. Description du marché : Le présent marché de travaux a pour objet la rénovation des revêtements du parking du crématorium Les Blancs Arbres à Hacquegnies. Les travaux prévus consistent en : • L’installation de chantier ; • Les travaux préparatoires (démontages des revêtements existants, …) ; • Les travaux d’aménagements préalables (pose de gaines, remise en état des bordures, reprofilage de la fondation…) ; • La pose d’un revêtement hydrocarboné dans la zone d’entrée (cf plan d’exécution) ; • La pose d’un revêtement hydrocarboné dans la zone de circulation A ; • La pose d’un revêtement hydrocarboné dans la zone de circulation B ; • La pose d’un revêtement en dalle gazon béton dans la zone de parking (cf plan d’exécution) ; • Tous les autres travaux repris au métré ; L'entreprise comprend également : • Tous les transports et manutentions nécessaires ; • L’évacuation en dehors des dépendances de la route, des terres excédentaires, boues, tous déchets ; • L’entretien des travaux jusqu'à̀ l'expiration du délai de garantie, toutes fournitures et main-d'œuvre comprises ; • Toutes les mesures de sécurité́ du personnel et des tiers et la préservation des ouvrages rencontrés ou situés à proximité́ des travaux ; Les quantités prévues peuvent être amenées à varier en fonction de la nature de l’assiette et du terrain découverts. Les soumissionnaires sont donc présentement et explicitement informés que certains postes pourront ne pas être activés ou être fortement réduits. Bien que le métré ne soit pas composé de postes spécifiques du MAO Qualiroutes, l’ensemble des opérations décrites ci-dessous sont réalisées conformément aux prescriptions du Qualiroutes. Afin de perturber le moins possible les activités du Crématorium, l’adjudicataire s’informera auprès de l’accueil du planning des cérémonies. Il organisera ces interventions afin de ne pas entreprendre de travaux bruyants durant les cérémonies. De plus il organisera les opérations d’asphaltage de la zone d’entrée en dehors des heures de cérémonies. Délai d’exécution : le pouvoir adjudicateur a fixé un délai d’exécution maximum de 20 jours ouvrables. Date de début estimée : 19 août 2024 Date de fin estimée: 13 septembre 2024 Lieux d'exécution : Crématorium "Les Blancs Arbres" - Rue des Blancs Arbres, 1A à 7911 Hacquegnies
Identifiant de la procédure: 677fd4bd-8dc3-4467-8101-2244ef736bfa
Identifiant interne: PPP0TW-2491/4396/CREMA 073
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223300 Travaux de construction de parkings
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Marché de travaux pour la réfection du parking du crématorium
Description: Objet des travaux : Marché de travaux pour la réfection du parking du crématorium Les Blancs Arbres. Description du marché : Le présent marché de travaux a pour objet la rénovation des revêtements du parking du crématorium Les Blancs Arbres à Hacquegnies. Les travaux prévus consistent en : • L’installation de chantier ; • Les travaux préparatoires (démontages des revêtements existants, …) ; • Les travaux d’aménagements préalables (pose de gaines, remise en état des bordures, reprofilage de la fondation…) ; • La pose d’un revêtement hydrocarboné dans la zone d’entrée (cf plan d’exécution) ; • La pose d’un revêtement hydrocarboné dans la zone de circulation A ; • La pose d’un revêtement hydrocarboné dans la zone de circulation B ; • La pose d’un revêtement en dalle gazon béton dans la zone de parking (cf plan d’exécution) ; • Tous les autres travaux repris au métré ; L'entreprise comprend également : • Tous les transports et manutentions nécessaires ; • L’évacuation en dehors des dépendances de la route, des terres excédentaires, boues, tous déchets ; • L’entretien des travaux jusqu'à̀ l'expiration du délai de garantie, toutes fournitures et main-d'œuvre comprises ; • Toutes les mesures de sécurité́ du personnel et des tiers et la préservation des ouvrages rencontrés ou situés à proximité́ des travaux ; Les quantités prévues peuvent être amenées à varier en fonction de la nature de l’assiette et du terrain découverts. Les soumissionnaires sont donc présentement et explicitement informés que certains postes pourront ne pas être activés ou être fortement réduits. Bien que le métré ne soit pas composé de postes spécifiques du MAO Qualiroutes, l’ensemble des opérations décrites ci-dessous sont réalisées conformément aux prescriptions du Qualiroutes. Afin de perturber le moins possible les activités du Crématorium, l’adjudicataire s’informera auprès de l’accueil du planning des cérémonies. Il organisera ces interventions afin de ne pas entreprendre de travaux bruyants durant les cérémonies. De plus il organisera les opérations d’asphaltage de la zone d’entrée en dehors des heures de cérémonies. Délai d’exécution : le pouvoir adjudicateur a fixé un délai d’exécution maximum de 20 jours ouvrables. Date de début estimée : 19 août 2024 Date de fin estimée: 13 septembre 2024 Lieux d'exécution : Crématorium "Les Blancs Arbres" - Rue des Blancs Arbres, 1A à 7911 Hacquegnies
Identifiant interne: CREMA 073
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223300 Travaux de construction de parkings
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue des Blancs Arbres, 1A
Subdivision pays (NUTS): Arr. Ath (BE32A)
Informations complémentaires: Crématorium "Les Blancs Arbres" - Rue des Blancs Arbres, 1A
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 19/08/2024
Date de fin de durée: 13/09/2024
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Agence Intercommunale IDETA scrl
Organisation qui signe le marché: Agence Intercommunale IDETA scrl
Prestataire de services de passation de marché: 3P Prestataire de services
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 75 596,15 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: TRAVAUX PUBLICS HUBAUT
Identifiant de l’offre: TRAVAUX PUBLICS HUBAUT
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 75 596,15 Euro
L’offre a été classée: non
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 3070-2646
Titre: Marché de travaux pour la réfection du parking du crématorium
Date de conclusion du marché: 08/07/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Agence Intercommunale IDETA scrl
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 75 596,15 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 93 341,48 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Agence Intercommunale IDETA scrl
Numéro d’enregistrement: IDETA
Adresse postale: Quai Saint Brice, 35
Point de contact: Frédéric SEYNHAEVE
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: 3P Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science 33
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: TRAVAUX PUBLICS HUBAUT
Numéro d’enregistrement: 0435626802
Adresse postale: Grand Chemin(HAV) 288
Télécopieur: +32 69548481
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: b77d826a-c679-4691-8154-4fedc6587b38 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/07/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/07/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication