Centre De Soins Le Bois Marcelle Asbl
Extension d'un bloc sanitaire pour les enfants du Centre de Soins Le Bois Marcelle
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Centre de Soins Le Bois Marcelle Asbl
Forme juridique de l’acheteur: Organisation qui passe un marché subventionné par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection sociale
1.1 Acheteur
Nom officiel: Centre de Soins Le Bois Marcelle Asbl
Forme juridique de l’acheteur: Organisation qui passe un marché subventionné par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection sociale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Extension d'un bloc sanitaire pour les enfants du Centre de Soins Le Bois Marcelle
Description: Le présent marché concerne en: Extension et rénovation du bâtiment "cuisine" du Centre de Soins Le Bois Marcelle. Création de sanitaires.
Identifiant de la procédure: 7c2e807c-30a0-4b86-9392-42459ed99067
Identifiant interne: 22PL19
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Fraude: L'adjudicateur souhaite lutter contre le dumping social et la fraude sociale
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Description: Critère 1 : prix - pondération 80 points Critère 2: Délai d'exécution et organisation de chantier - pondération 20 points 2.1 Délai d'exécution de chantier en JC: le délai global d'exécution des travaux sera remis sous la forme d'un planning reprenant les délais partiels détaillés des différentes interventions. Le délai global et les délais partiels remis dans le cadre de ce critère sont contractuels. 2.2 Méthodologie de mise en oeuvre pour garantir le délai global: le soumissionnaire remettra une note méthodologique concernant l'organisation des différentes phases du chantier: de l'installation aux réceptions, en détaillant le déroulement concret des travaux. L'entreprise devra détailler comment il compte organiser les différentes interventions à réaliser, en intérieur (comment il envisage de minimiser les nuisances auprès des habitants) et en extérieur. La méthodologie décrite sera celle mise en oeuvre dans le cadre de l'exécution des travaux. Toute adaptation devra faire l'objet d'un accord de la part de l'adjudicateur.
Identifiant interne: Lot unique: Extension gros-oeuvre, toitures, menuiseries extérieures, techniques spéciales, aménagement et parachèvements intérieurs
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45215210 Travaux de construction de foyers et de structures d'accueil à caractère social
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité économique et financière
Description: Prix - Pondération 80 points
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Délai d'exécution et organisation de chantier Délai d'exécution: le délai global d'exécution des travaux sera remis sous la forme d'un planning reprenant les délais partiels détaillés des différentes interventions. Le délai global et les délais partiels remis dans le cadre de ce critère sont contractuels.
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Méthodologie de mise en oeuvre pour garantir le délai global: Le soumissionnaire remettra une note méthodologique concernant l'organisation des différentes phases du chantier: de l'installation aux réceptions, en détaillant le déroulement concret des travaux. L'entreprise devra détailler comment il compte organiser les différentes interventions à réaliser, en intérieur (comment il envisage de minimiser les nuisances auprès des habitants) et en extérieur.
5.1.10 Critères d’attribution
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 19/08/2024 00:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Centre de Soins Le Bois Marcelle Asbl
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Centre de Soins Le Bois Marcelle Asbl
Numéro d’enregistrement: 0420485991_23561
Adresse postale: rue de Nalinnes, 632
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 55a11f26-37fb-421f-8b30-0e47a4b57926 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 03/07/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 03/07/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication