Régie Foncière De La Ville De Bruxelles

Grand-Place 13-14: Marché de travaux



Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.


BELGIQUE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION
GRAND-PLACE 13-14: MARCHÉ DE TRAVAUX

Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel: Régie foncière de la Ville de Bruxelles
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre: Grand-Place 13-14: Marché de travaux
Description: Marché de travaux pour la rénovation et la restauration des maisons (anciennement connues sous les noms de « la Renommée » et de « l'Hermitage») situées Grand-Place 13 -14 à 1000 Bruxelles, en commerces, logements et bureaux. Le présent marché couvre la rénovation et restauration intégrale des deux maisons à l’exception des façades avant situées sur la Grand-Place. Les travaux incluent aussi bien des interventions de restauration au niveau de l’enveloppe extérieure (toitures, charpentes, façades et menuiseries extérieures) que la restauration de l’enveloppe intérieure (approche intégrale des sols, murs et plafonds, finition comprise), la démolition de certains éléments de la partie arrière, des interventions relatives à la stabilité, des techniques spéciales et l’aménagement extérieur (en intérieur d’îlot). Le site comprend les parcelles cadastrales:1201G en 1202F.
Identifiant de la procédure: 9eddf0a0-b5e6-4fce-8bf2-9f3c0529dfa9
Identifiant interne: PPP0T3-270/4203/RF/23/PO/936
Type de procédure: Ouverte
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:

2.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires: L’ensemble des descriptions complètes sont reprises au cahier spécial des charges. Remarque concernant le point 5.1.3 : Durée estimée : le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai d’exécution dans son offre (en jours ouvrables). Il tiendra notamment compte des dispositions prévues à l’article II.19. relatif à l’intervention archéologique et aux conditions reprises aux critère d’attribution. Les dates indiquées dans ce point sont non-contractuelles. Remarque concernant le point 5.1.10 : Critères d'attribution : Se référer au cahier des charges.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001

Titre: Grand-Place 13-14: Marché de travaux
Description: Marché de travaux pour la rénovation et la restauration des maisons (anciennement connues sous les noms de « la Renommée » et de « l'Hermitage») situées Grand-Place 13 -14 à 1000 Bruxelles, en commerces, logements et bureaux. Le présent marché couvre la rénovation et restauration intégrale des deux maisons à l’exception des façades avant situées sur la Grand-Place. Les travaux incluent aussi bien des interventions de restauration au niveau de l’enveloppe extérieure (toitures, charpentes, façades et menuiseries extérieures) que la restauration de l’enveloppe intérieure (approche intégrale des sols, murs et plafonds, finition comprise), la démolition de certains éléments de la partie arrière, des interventions relatives à la stabilité, des techniques spéciales et l’aménagement extérieur (en intérieur d’îlot). Le site comprend les parcelles cadastrales:1201G en 1202F.
Identifiant interne: RF/23/PO/936

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale: Grand-Place 13-14\Grote Markt 13-14
Ville: Bruxelles\Brussel
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Grand-Place 13-14 - 1000 Bruxelles

5.1.3 Durée estimée

Date de début: 03/06/2024
Date de fin de durée: 21/09/2026

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère:
Type: Coût
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Délai d’exécution
Pondération (points, valeur exacte): 20
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Installation de chantier
Pondération (points, valeur exacte): 20
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Régie foncière de la Ville de Bruxelles
Organisation qui signe le marché: Régie foncière de la Ville de Bruxelles
Prestataire de services de passation de marché: 3P Prestataire de services

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 7 490 226,27 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat:
Nom officiel: DENYS NV
Offre:
Identifiant de l’offre: DENYS NV
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 7 490 226,27 Euro
L’offre a été classée: non
Sous-traitance: Non
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 340-679
Titre: Grand-Place 13-14: Marché de travaux
Date de conclusion du marché: 27/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Régie foncière de la Ville de Bruxelles

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 6 804 587,78 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 7 544 603,37 Euro

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel: Régie foncière de la Ville de Bruxelles
Numéro d’enregistrement: 0207.373.429
Adresse postale: Rue des Halles 4 \ Hallenstraat 4
Ville: Bruxelles\Brussel
Code postal: 1000
Pays: Belgique
Point de contact: Céline Vanderstraeten
Adresse électronique: celine.vanderstraeten@brucity.be
Téléphone: +32 22793237
Profil de l’acheteur: https://eten.publicprocurement.be
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel: 3P Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen
Code postal: 2000
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@3p.eu
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation:
Prestataire de services de passation de marché

8.1 ORG-0003

Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science 33\Wetenschapsstraat 33
Ville: Bruxelles\Brussel
Code postal: 1040
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@conseildetat.be
Téléphone: +32 22349611
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel: DENYS NV
Numéro d’enregistrement: 0416585801
Adresse postale: Industrieweg 124
Ville: Wondelgem
Code postal: 9032
Pays: Belgique
Point de contact: Steven Van Den Heede
Adresse électronique: tenders.belgium@denys.com
Téléphone: +32 92540111
Télécopieur: +32 92267771
Adresse internet: http://www.denys.com/
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis: 205f24b0-4718-4163-8376-7d91c02b049c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 03/07/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 03/07/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français néerlandais

11.2 Informations relatives à la publication

Annonces similaires du BDA :