Asbl Groupe Sante Chc
WAR-construction extension
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: ASBL GROUPE SANTE CHC
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: WAR-construction extension
Description: Le présent marché est un marché public de travaux dont l’objet est défini comme suit : Le projet consiste en : - La construction d’une extension sur 4 niveaux (du -1 à +2) reprenant l’extension de la polyclinique, de la revalidation et du CD. - La rénovation des services existants attenants à la nouvelle extension au +1 et au +2. Dossier projet : N° de référence : 15.303
Identifiant de la procédure: d2cf9ac6-2d7d-48aa-aeb4-867cb5fde21f
Identifiant interne: PPP1IU-487/4288/WAR-15303
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: procédure ouverte
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Le délai d’exécution est ferme. La date de début de chantier est une date estimée. La date effective de début de chantier (antérieure ou postérieure à la date indiquée dans cet avis de marché) sera communiquée lors de la conclusion du marché.
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: (voir Déclaration sur l'honneur)
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: WAR-construction extension
Description: Le présent marché est un marché public de travaux dont l’objet est défini comme suit : Le projet consiste en : - La construction d’une extension sur 4 niveaux (du -1 à +2) reprenant l’extension de la polyclinique, de la revalidation et du CD. - La rénovation des services existants attenants à la nouvelle extension au +1 et au +2. Dossier projet : N° de référence : 15.303
Identifiant interne: WAR-15303
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45223820 Éléments et composants préfabriqués
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45215130 Travaux de construction de cliniques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments
Options: Description des options: Options exigées (Les options sont toutes exigées. La comparaison des offres est réalisée toutes options comprises ; l’offre de chaque soumissionnaire est donc majorée du prix offert pour l’ensemble des options reprises au cahier spécial des charges. Les options libres sont interdites. Le Pouvoir Adjudicateur reste libre de commander ou pas les options au moment de la notification et au cours du marché, sans indemnisation de l’Adjudicataire pour les options non commandées. Il ne sera pas tenu compte dans l’évaluation des offres et l’attribution du marché des options autorisées et libres.)
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue Edmond de Sélys-Longchamps, 47
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires: Groupe Santé CHC - Clinique Waremme
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 24/02/2025
Durée: 329 {code|name|duration-unit.CALENDAR_DAY}
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Voir cahier spécial des charges - clauses administratives - Point 2.4.4. Niveau(x) minimal(aux): .
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Type: Capacité économique et financière
Description: Evaluation du chiffre d’affaire Le chiffre d’affaires annuel moyen global des trois dernières années de la société.Niveau(x) minimal(aux): Le chiffre d'affaire doit être supérieur à 2 fois le montant du présent marché.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Type: Capacité économique et financière
Description: Voir Cahier spécial des charges - clauses administratives - point 2.4.3.Niveau(x) minimal(aux): .
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Description: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 6
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Description de la garantie financière: Cautionnement (10 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure; Article 25 et 26 de l’AR du 14 janvier 2013 (cf. art. 3.1.8 du présent cahier des charges) : Un cautionnement de 10% est prévu au lieu de 5% et une garantie bancaire appelable à première demande est imposée en lieu et place du cautionnement. Cette dérogation a été imposée en vue de prévenir l’évitement de l’exception purement dilatoire ainsi que pour prévenir les risques liés aux retards d’exécution dans la mesure où, dans le cadre du présent dossier, la date d’ouverture de la Clinique/nouvelle aile/l’aile reconditionnée/…ne peut être ajournée pour des raisons liées à la sécurité et au transfert des patients, à l’hygiène hospitalière et aux conséquences financières importantes qu’un ajournement engendrerait. Cette dérogation est également justifiée en raison du nombre important de co-contractants impliqués dans le présent projet et au regard des conséquences en chaîne que pourrait engendrer tout manquement à l’exécution du marché.)
Date limite de réception des offres: 19/08/2024 13:30 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 240 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique: Date d'ouverture: 19/08/2024 13:30 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de Première Instance de LiègePalais de Justice - Annexe Nord
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: MATES GIE
Organisation qui reçoit les demandes de participation: ASBL GROUPE SANTE CHC - DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES
Prestataire de services de passation de marché: 3P Prestataire de services
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: ASBL GROUPE SANTE CHC
Numéro d’enregistrement: BE 0416.805.238
Adresse postale: Boulevard de Patience et Beaujonc, 9
Point de contact: Marc SONNET
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Numéro d’enregistrement: BE0888.425.473
Adresse postale: Avenue de l'Espinette, 2a
Point de contact: Marc LEPAGE
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel: Tribunal de Première Instance de LiègePalais de Justice - Annexe Nord
Numéro d’enregistrement: BE 0308.357.753
Adresse postale: rue de Bruxelles, 2
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel: ASBL GROUPE SANTE CHC - DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES
Numéro d’enregistrement: TVA BE 0406.805.238
Adresse postale: Boulevard de Patience et Beaujonc 9
Point de contact: Martine PILLON
Rôles de cette organisation: Organisation qui reçoit les demandes de participation
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: bb0a6122-8866-4b00-aedd-e54e513da947-01
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: !!!! suite à un problème technique au niveau du coffre-fort du présent dossier, un nouveau marché vient d’être publié sous l’identifiant de la procédure: ba154bfd-ac4f-47df-b5fc-187e005d39c5 Merci d’utiliser impérativement le nouveau dossier précité pour remettre votre offre de prix. !!!!
10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 24720594-6db5-4e79-996b-79dd658062b1 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 02/07/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 02/07/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication