Commission Communautaire Française
Auberge de Jeunesse Génération Europe - Rénovation de la chaufferie
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Commission communautaire française
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Auberge de Jeunesse Génération Europe - Rénovation de la chaufferie
Description: Le présent marché consiste en la rénovation des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans une auberge de jeunesse. Les travaux comprennent : - Démontage des installations existantes chaudières, ballon de stockage, tuyauteries, … ; - Installation de 2 chaudières mixtes au sol gaz (Elles sont utilisées pour le chauffage et pour la production d’ECS) et une chaudière murale à condensation avec brûleur modulant ; - Rénovation du système de distribution d’eau chaude de chauffage et d’eau chaude sanitaire ; - Rénovation du système de distribution d’eau chaude de chauffage et d’eau chaude sanitaire de la sous station ; - Remplacement du conduit de cheminée ; - Remplacement du tableau électrique et intégration d’un système de régulation avec accès à distance ; - Adaptation de la centrale gaz ; - Mise en conformité du local (ragréage, ventilation, …) ; - Test de bon fonctionnement (y compris réglage des débits) Les objectifs de cette rénovation sont d’obtenir une installation performante en termes de consommation d’énergie. Le phasage est très important. Il est demandé de travailler en site occupé, il faudra donc veiller à déranger les occupants de l’auberge le moins possible. L’installateur devra proposer sa méthodologie de phasage du chantier. Cette méthodologie devra être approuver par le bureau d’études et le maître d’ouvrage avant travaux.
Identifiant de la procédure: 1ea042d7-b627-413a-b0c2-488c250d8b4f
Identifiant interne: COCOF-2024/408
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: Se référer au dossier d'appel d'offres pour la liste complète des motifs d'exclusion.
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Description: Le présent marché consiste en la rénovation des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans une auberge de jeunesse. Les travaux comprennent : - Démontage des installations existantes chaudières, ballon de stockage, tuyauteries, … ; - Installation de 2 chaudières mixtes au sol gaz (Elles sont utilisées pour le chauffage et pour la production d’ECS) et une chaudière murale à condensation avec brûleur modulant ; - Rénovation du système de distribution d’eau chaude de chauffage et d’eau chaude sanitaire ; - Rénovation du système de distribution d’eau chaude de chauffage et d’eau chaude sanitaire de la sous station ; - Remplacement du conduit de cheminée ; - Remplacement du tableau électrique et intégration d’un système de régulation avec accès à distance ; - Adaptation de la centrale gaz ; - Mise en conformité du local (ragréage, ventilation, …) ; - Test de bon fonctionnement (y compris réglage des débits) Les objectifs de cette rénovation sont d’obtenir une installation performante en termes de consommation d’énergie. Le phasage est très important. Il est demandé de travailler en site occupé, il faudra donc veiller à déranger les occupants de l’auberge le moins possible. L’installateur devra proposer sa méthodologie de phasage du chantier. Cette méthodologie devra être approuver par le bureau d’études et le maître d’ouvrage avant travaux.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/09/2024
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Description: Se référer aux critères de sélection mentionnés dans les documents de marché.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Règle de trois; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère prix
Critère: Description: Délai d'exécution et phasage Le soumissionnaire joindra à son offre d'une note d’intention sur le phasage des travaux pour minimiser au maximum les coupures de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que le planning général des travaux qui tiendra compte des délais d'exécution. Une réduction de la durée du chantier intervient également dans ce critère. A défaut de fournir cette note , une cotation de 0 point sera attribuée à ce critère Qualité technique
Critère: Description: Qualité technique Le soumissionnaire joindra à son offre les fiches techniques des équipements principaux (chaudières, pompes, échangeur, régulation). A défaut, une cotation de 0 point sera attribuée à ce critère
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 05/07/2024 10:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Commission communautaire française
Numéro d’enregistrement: 0240682437_4671
Adresse postale: Rue des Palais, 42
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 428f4806-33d4-4c10-bc88-67a0bed41439 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/06/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 07/06/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication