Liège - Ville De Liège - Travaux - Direction De La Gestion De L'espace Public
Élargissement de la rue de la Légia à 4000 Liège et aménagement transitoire d'un parc ainsi que renouvellement des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de télécommunications et fourniture et pose d'équipement d'aire de jeux
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1 Acheteur
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
1.1 Acheteur
Nom officiel: S.A. PROXIMUS
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
1.1 Acheteur
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Élargissement de la rue de la Légia à 4000 Liège et aménagement transitoire d'un parc ainsi que renouvellement des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de télécommunications et fourniture et pose d'équipement d'aire de jeux
Description: Le présent marché a pour objet : 1. L’élargissement de la rue de la Légia située dans le quartier de « Sainte Marguerite Haut » à 4000 Liège : Le projet d’élargissement de la rue de la Légia s’intègre dans un vaste programme de requalification du secteur de Fontainebleau. Ce projet permettra d’assurer la mise en oeuvre des opérations d’aménagement ultérieures dans le quartier. Les éléments principaux de l’entreprise sont : - un agrandissement de la chaussée pour une mise à double sens de la circulation ; - l’élargissement des trottoirs ; - la création de longs bacs pour les plantations d’arbres. Ces derniers seront interrompus localement pour l’intégration de quelques places de stationnement ; - pour les travaux à charge de Resa : la pose de conduites de gaz et de pose de câbles souterraines d’énergie et de télédistribution sur le réseau du GRD Resa ; - pour les travaux à charge de Proximus : la pose de conduites, l’installation d’armoires pour équipements télécoms, le terrassement, le jointage et le déplacement de conduites dans le cadre de travaux de voirie ou d’autres adaptations au domaine public ou privé ; - pour les travaux à charge de Voo : les travaux d’équipement de la rue de la Légia pour répondre aux futurs projets de lotissements. 2. L’aménagement transitoire d’un parc : Ce parc va être créé en lieu et place de l’îlot situé entre la rue Sainte-Marguerite, la rue de Hesbaye et la rue de la Légia. La démolition de l’îlot fait l’objet d’un marché séparé et est prévue au premier semestre 2024. Ce parc transitoire est destiné à être utilisé par les habitants du quartier le temps qu’un projet immobilier et d’aménagement global voient le jour. Ce projet comprend : - la création de vastes zones engazonnées ; - l’aménagement de cheminements pour piétons connectés aux trottoirs périphériques en quatre endroits ; - l’aménagement d’une plaine de jeux sécurisée ; - la végétalisation du site par la plantation d’arbres sous forme d’une pépinière, d’une haie périphérique, de couvres-sol et de vivaces ; - l’implantation de divers équipements : poubelles, arceaux range-vélo, bornes anti-stationnement ; - l’installation d’un éclairage temporaire.
Identifiant de la procédure: ce9c1a3d-6914-4e90-9d1f-726b61179329
Identifiant interne: GEP/2024-512/T
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nature supplémentaire du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 43325000 Équipement de parcs et de terrains de jeux
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 885 321,03 Euro
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: Cf. cahier spécial des charges
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Description: 1. L’élargissement de la rue de la Légia située dans le quartier de « Sainte Marguerite Haut » à 4000 Liège Le projet d’élargissement de la rue de la Légia s’intègre dans un vaste programme de requalification du secteur de Fontainebleau. Ce projet permettra d’assurer la mise en œuvre des opérations d’aménagement ultérieures dans le quartier. Les éléments principaux de l’entreprise sont : - un agrandissement de la chaussée pour une mise à double sens de la circulation ; - l’élargissement des trottoirs ; - la création de longs bacs pour les plantations d’arbres. Ces derniers seront interrompus localement pour l’intégration de quelques places de stationnement ; - pour les travaux à charge de Resa : la pose de conduites de gaz et de pose de câbles souterraines d’énergie et de télédistribution sur le réseau du GRD Resa ; - pour les travaux à charge de Proximus : la pose de conduites, l’installation d’armoires pour équipements télécoms, le terrassement, le jointage et le déplacement de conduites dans le cadre de travaux de voirie ou d’autres adaptations au domaine public ou privé ; - pour les travaux à charge de Voo : les travaux d’équipement de la rue de la Légia pour répondre aux futurs projets de lotissements.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Options: Description des options: Sans objet
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de la Légia
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/02/2025
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 858 321,03 Euro
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Pour compléter le point 5.1.3. "Durée estimée" : - La date de début de chantier est une mention obligatoire au sein de l'avis de marché. Il s'agit d'une date estimée qui est donnée à titre purement indicatif qui n'engage pas le Pouvoir adjudicateur. - Le délai d'exécution est fixé à : Tranche 1 (ferme) – Ville de Liège 70 jours ouvrables Tranche 2 (conditionnelle) – Ville de Liège 50 jours ouvrables Tranche 3 (conditionnelle) – Ville de Liège 9 jours ouvrables Tranche 4 (ferme) – Proximus – Resa – Voo 13 jours ouvrables Tranche 5 (ferme) – Proximus 14 jours ouvrables Tranche 6 (ferme) – Voo 7 jours ouvrables Tranche 7 (ferme) – Resa Gaz 17 jours ouvrables Tranche 8 (ferme) – Resa Électricité 17 jours ouvrables Dans le cas où les tranches fermes 4, 5, 6, 7 et 8 sont commandées et exécutées simultanément le délai d’exécution pour l’ensemble de ces tranches est de 40 jours ouvrables. Dans le cas où les tranches conditionnelles 2 et 3 sont commandées et exécutées simultanément le délai d’exécution pour l’ensemble de ces tranches est de 50 jours ouvrables. Pour compléter le point 5.1.12 "Conditions du marché - Conditions de présentation - Date limite de la validité de l'offre" : Les soumissionnaires restent engagés pour chacune des tranches dès lors que la notification de la 1ère tranche est opérée par le Pouvoir adjudicateur avant l'expiration d'un délai de 180 jours calendrier prenant cours à la date limite de réception des offres.
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Le simple fait d’introduire une offre constitue une déclaration implicite sur l’honneur du soumissionnaire qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’ exclusion visés aux articles 67 à 69 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Capacité technique et professionnelle
Description: Les soumissionnaires devront satisfaire aux exigences de l’agréation des entrepreneurs dans la catégorie C et être titulaires de la classe correspondant au montant de l’offre déposée, le Pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 4 conformément aux dispositions de la Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et de l’Arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la Loi du 20 mars 1991.
Critère: Type: Capacité économique et financière
Nom: Capacité économique et financière
Description: Les soumissionnaires devront satisfaire aux exigences de l’agréation des entrepreneurs dans la catégorie C et être titulaires de la classe correspondant au montant de l’offre déposée, le Pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 4 conformément aux dispositions de la Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et de l’Arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la Loi du 20 mars 1991.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le marché est attribué au soumissionnaire - non exclu et répondant aux critères de sélection - qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du Pouvoir adjudicateur sur base du critère prix.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 03/07/2024 10:00 +02:00
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 09/07/2024 10:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 250 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique: Date d'ouverture: 09/07/2024 10:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Conseil d'État
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'État
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Liège
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Liège
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Conseil d'État
Organisation qui reçoit les demandes de participation: SPF Stratégie et Appui
Organisation qui traite les offres: Liège
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: GEP/2024-512/T - 2
Description: L’aménagement transitoire d’un parc : Ce parc va être créé en lieu et place de l’îlot situé entre la rue Sainte-Marguerite, la rue de Hesbaye et la rue de la Légia. La démolition de l’îlot fait l’objet d’un marché séparé et est prévue au premier semestre 2024. Ce parc transitoire est destiné à être utilisé par les habitants du quartier le temps qu’un projet immobilier et d’aménagement global voient le jour. Ce projet comprend : - la création de vastes zones engazonnées ; - l’aménagement de cheminements pour piétons connectés aux trottoirs périphériques en quatre endroits ; - l’aménagement d’une plaine de jeux sécurisée ; - la végétalisation du site par la plantation d’arbres sous forme d’une pépinière, d’une haie périphérique, de couvres-sol et de vivaces ; - l’implantation de divers équipements : poubelles, arceaux range-vélo, bornes anti-stationnement ; - l’installation d’un éclairage temporaire. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le lot n° 2 « Fourniture et pose d’équipement d’aire de jeux » ne sera commandé que si la tranche 2 « Aménagement transitoire d’un parc » du lot n° 1 est commandée.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 37535200 Équipements pour terrain de jeux
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de la Légia
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/02/2025
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 27 000 Euro
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Pour compléter le point 5.1.3. "Durée estimée": - La date de début de chantier est une mention obligatoire au sein de l'avis de marché. Il s'agit d'une date estimée qui est donnée à titre purement indicatif qui n'engage pas le Pouvoir adjudicateur. - Le délai d'exécution est fixé à : Le délai de livraison est de 6 semaines à partir de la lettre de notification et le délai de pose est de 10 jours ouvrables. Tous les délais susmentionnés sont de rigueur. - Les soumissionnaires restent engagés par leur offre telle qu’elle a été éventuellement rectifiée par le Pouvoir adjudicateur pendant un délai de 250 jours de calendrier prenant cours à la date limite de réception des offres.
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Description: Les soumissionnaires devront fournir deux références de plaines de jeux de minimum 40.000 € hors T.V.A. réalisées dans les 10 dernières années.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le marché est attribué au soumissionnaire - non exclu et répondant aux critères de sélection - qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du Pouvoir adjudicateur sur base du critère prix.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 03/07/2024 10:00 +02:00
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 09/07/2024 10:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 250 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique: Date d'ouverture: 09/07/2024 10:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Conseil d'État
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'État
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Liège
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Liège
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Conseil d'État
Organisation qui reçoit les demandes de participation: SPF Stratégie et Appui
Organisation qui traite les offres: Liège
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Numéro d’enregistrement: 0207343933_5062
Département: Ville de Liège - Travaux - Direction de la Gestion de l'Espace public
Adresse postale: rue de Namur 2 (3ème étage)
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui traite les offres
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'État
Numéro d’enregistrement: BE0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science 33
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0004
Numéro d’enregistrement: BE0696.668.549
Adresse postale: Rue Jean Jaurès 46
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0005
Nom officiel: S.A. PROXIMUS
Numéro d’enregistrement: BE0202.239.951
Adresse postale: Rue du Nord Belge 6
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0006
Numéro d’enregistrement: BE0847.027.754
Adresse postale: Rue Sainte-Marie 11
Rôles de cette organisation: 11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 8731cf73-27bc-4bfe-b425-0e2c5b79f368 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 05/06/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 05/06/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication