Cpas D'ottignies - Louvain-la-neuve
Marché public de travaux ayant pour objet la réhabilitation et la transformation du rez-de-chaussée et des étages de la crèche "La Pyramide", l'aménagement d'un espace extérieur, le placement de panneaux photovoltaïques et d'un système de renouvellement d'air adapté
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: CPAS d'Ottignies - Louvain-la-Neuve
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection sociale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché public de travaux ayant pour objet la réhabilitation et la transformation du rez-de-chaussée et des étages de la crèche "La Pyramide", l'aménagement d'un espace extérieur, le placement de panneaux photovoltaïques et d'un système de renouvellement d'air adapté
Description: Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : Réhabilitation et transformation du rez-de-chaussée et des étages de la crèche "La Pyramide", aménagement d'un espace extérieur, placement de panneaux photovoltaïques et d'un système de renouvellement d'air adapté en vue d'améliorer les performances énergétiques et réinvestir les lieux. Les travaux décrits ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Crèche "La Pyramide", Rue du Moulin 24, 1340 Ottignies Numéro de marché : 2023/ID3836 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, sauf les parties existantes à conserver. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Identifiant de la procédure: f6eb2a71-662a-46e2-9ca0-836f03086032
Identifiant interne: PPP04R-3836/4158/2023/id3836
Type de procédure: Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45453000 Travaux de remise en état et de remise à neuf
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue du Moulin 24
Ville: Ottignies-Louvain-la-Neuve
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Informations complémentaires: Crèche La Pyramide
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue du Moulin 24
Ville: Ottignies-Louvain-la-Neuve
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Informations complémentaires: Crèche La Pyramide
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Les dates de début et fin sont indiquées à titre purement indicatif et seront discutées avec l'attributaire.
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Marché public de travaux ayant pour objet la réhabilitation et la transformation du rez-de-chaussée et des étages de la crèche "La Pyramide", l'aménagement d'un espace extérieur, le placement de panneaux photovoltaïques et d'un système de renouvellement d'air adapté
Description: Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : Réhabilitation et transformation du rez-de-chaussée et des étages de la crèche "La Pyramide", aménagement d'un espace extérieur, placement de panneaux photovoltaïques et d'un système de renouvellement d'air adapté en vue d'améliorer les performances énergétiques et réinvestir les lieux. Les travaux décrits ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Crèche "La Pyramide", Rue du Moulin 24, 1340 Ottignies Numéro de marché : 2023/ID3836 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, sauf les parties existantes à conserver. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Identifiant interne: 2023/id3836
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45453100 Travaux de remise en état
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45453000 Travaux de remise en état et de remise à neuf
Options: Description des options: Options exigées (Typologie : Option exigée Objet : Chalet de change extérieur Exigences minimales : Voir clauses techniques Exigences spécifiques relatives au mode d’introduction : Dans une partie séparée de l’offre)
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue du Moulin 24
Ville: Ottignies-Louvain-la-Neuve
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Informations complémentaires: Crèche La Pyramide
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/10/2024
Date de fin de durée: 30/09/2025
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 80
Critère: Description: Délai d’exécution
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 80
Critère: Description: Délai d’exécution
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: CONSEIL D'ETAT
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: LA VERTE VOIE COLLECTIF D'ARCHITECTES
Organisation qui signe le marché: CPAS d'Ottignies - Louvain-la-Neuve
Prestataire de services de passation de marché: 3P Prestataire de services
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 777 532,03 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: SOTRELCO - ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE S.A.
Sous-traitants du lauréat: Nom officiel: GELSIA TASPI FRANCOIS R. SPRL SM Parachèvements WILL DESIGN MIGNOT-COURONNE SPRL AD SECURITY AREY DESIGN SANIDEAL SPRL BCU & CO DECOR HAMOIS SPRL
Identifiant de l’offre: SOTRELCO - ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE S.A.
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 777 532,03 Euro
L’offre a été classée: non
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 4864-5552
Titre: Marché public de travaux ayant pour objet la réhabilitation et la transformation du rez-de-chaussée et des étages de la crèche "La Pyramide", l'aménagement d'un espace extérieur, le placement de panneaux photovoltaïques et d'un système de renouvellement d'air adapté
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 25/03/2024
Date de conclusion du marché: 21/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: CPAS d'Ottignies - Louvain-la-Neuve
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 777 532,03 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 777 532,03 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: CPAS d'Ottignies - Louvain-la-Neuve
Numéro d’enregistrement: CPAS
Adresse postale: Espace du Cœur de Ville 1
Ville: Ottignies-Louvain-la-Neuve
Point de contact: Françoise DASTREVELLE
Rôles de cette organisation: Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: LA VERTE VOIE COLLECTIF D'ARCHITECTES
Numéro d’enregistrement: 0413058068
Adresse postale: Boulevard Martin, 25
Point de contact: David Lambert
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel: CONSEIL D'ETAT
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles (Etterbeek)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel: SOTRELCO - ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE S.A.
Numéro d’enregistrement: BE 0423 234 655
Adresse postale: rue de la Croix du Maïeur, 1
Ville: Strépy-Bracquegnies
Télécopieur: +32 64225548
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1 ORG-0006
Numéro d’enregistrement: 0474521624
Ville: Jemeppe-sur-Sambre
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0007
Numéro d’enregistrement: 0476108167
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0008
Nom officiel: FRANCOIS R. SPRL
Numéro d’enregistrement: 0883265568
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0009
Nom officiel: SM Parachèvements
Numéro d’enregistrement: 0744881905
Adresse postale: Rue Verte 23
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0010
Nom officiel: WILL DESIGN
Numéro d’enregistrement: 0826583322
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0011
Nom officiel: MIGNOT-COURONNE SPRL
Numéro d’enregistrement: 0448590158
Adresse postale: Rue Uyttebroeck 10
Ville: Frasnes-Lez-Gosselies
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0012
Nom officiel: AD SECURITY
Numéro d’enregistrement: 0662296105
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0013
Nom officiel: AREY DESIGN
Numéro d’enregistrement: 0862616941
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0014
Nom officiel: SANIDEAL SPRL
Numéro d’enregistrement: 0415373794
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0015
Numéro d’enregistrement: 0501833062
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0016
Nom officiel: DECOR HAMOIS SPRL
Numéro d’enregistrement: 0890290843
Adresse postale: Rue De Creugette 35
Télécopieur: +32 83612862
Rôles de cette organisation: 11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 03596e9f-54a6-4179-bc2b-701da1a46b5c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 22/05/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 22/05/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication