Sparkoh!
Transformation de l'espace restauration du SPARKOH!
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Loisirs, culture et culte
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Transformation de l'espace restauration du SPARKOH!
Description: Transformation de l'espace restauration du SPARKOH!
Identifiant de la procédure: f87469a9-7bce-4745-922d-c808082efde1
Identifiant interne: PPP0XX-243/4049/2024/34
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de Mons 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: SPARKOH!
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de Mons 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: SPARKOH!
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de Mons 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: SPARKOH!
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de Mons 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: SPARKOH!
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Renforts des cônes de projection (charpente)
Description: Renforts des cônes de projection (charpente)
Identifiant interne: 2024/34
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223100 Assemblage de structures en métal
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de Mons 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: SPARKOH!
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 13/05/2024
Date de fin de durée: 28/06/2024
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Un cautionnement a-t-il été imposé : Non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 50
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Délai d’exécution
Pondération (points, valeur exacte): 25
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: La pertinence, le réalisme et la précision du modus operandi des travaux et de l'organisation de chantiers proposée par le soumissionnaire afin de garantir le délai d'exécution proposé au critère 2
Pondération (points, valeur exacte): 15
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Qualité des équipements proposés
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de première instance de MONS
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPARKOH!
Prestataire de services de passation de marché: 3P Prestataire de services
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: Démontage des cônes de projection et nettoyage des poutrelles
Description: Démontage des cônes de projection et nettoyage des poutrelles
Identifiant interne: 2024/34
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111100 Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45223100 Assemblage de structures en métal
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de Mons 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: SPARKOH!
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 13/05/2024
Date de fin de durée: 26/07/2024
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Un cautionnement a-t-il été imposé : Non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 50
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Délai d’exécution
Pondération (points, valeur exacte): 25
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: La pertinence, le réalisme et la précision du modus operandi des travaux et de l'organisation de chantiers proposée par le soumissionnaire afin de garantir le délai d'exécution proposé au critère 2
Pondération (points, valeur exacte): 15
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Qualité des équipements proposés
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de première instance de MONS
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPARKOH!
Prestataire de services de passation de marché: 3P Prestataire de services
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003
Titre: Charpente métallique et planchers bois
Description: Charpente métallique et planchers bois
Identifiant interne: 2024/34
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223100 Assemblage de structures en métal
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262410 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de bâtiment
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de Mons 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: SPARKOH!
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 17/06/2024
Date de fin de durée: 06/09/2024
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Un cautionnement a-t-il été imposé : Non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 50
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Délai d’exécution
Pondération (points, valeur exacte): 25
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: La pertinence, le réalisme et la précision du modus operandi des travaux et de l'organisation de chantiers proposée par le soumissionnaire afin de garantir le délai d'exécution proposé au critère 2
Pondération (points, valeur exacte): 15
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Qualité des équipements proposés
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de première instance de MONS
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPARKOH!
Prestataire de services de passation de marché: 3P Prestataire de services
6. Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Numéro d’enregistrement: BE0462311896
Adresse postale: Rue de Mons 3
Point de contact: Christophe Lasnier
Télécopieur: +32 65612199
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: 3P Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal de première instance de MONS
Numéro d’enregistrement: BE0462311896
Adresse postale: RUE DE NIMY, 35
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 43337d6d-8747-4131-a0de-7148e52f3770 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 06/05/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 06/05/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication