Centre Régional De La Famille Et De L'enfance
CONSTRUCTION D’UNE CRÈCHE
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Centre Régional de la Famille et de l'Enfance
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: CONSTRUCTION D’UNE CRÈCHE
Description: Construction d'une nouvelle crèche (description générale des travaux à réaliser) : Terrassements – fondations - gros oeuvre (ossature bois) – toiture – menuiseries extérieures – parachèvements intérieurs – techniques spéciales – abords.
Identifiant de la procédure: ffa2822e-eb53-49e9-8e7a-cace8eaaec64
Identifiant interne: CRFE/MP/PO2024/01
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45214100 Travaux de construction de jardins d'enfants
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211340 Travaux de construction d'immeubles collectifs
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45215000 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45215100 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: Voir Cahier spécial des charges
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: CRFE/MP/PO2024/01 - 1
Description: Construction d'une crèche (description générale des travaux à réaliser) : Terrassements – fondations - gros oeuvre (ossature bois) – toiture – menuiseries extérieures – parachèvements intérieurs – techniques spéciales – abords.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45214100 Travaux de construction de jardins d'enfants
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45215215 Travaux de construction de foyers pour enfants
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45214000 Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45214100 Travaux de construction de jardins d'enfants
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45215000 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45215100 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45215213 Travaux de construction de centres de soins
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.8 Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Description: Agréation. Pour le présent marché, la capacité en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : catégorie D avec une classe estimée : 6.
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Références. Le soumissionnaire fournira avec son offre une déclaration sur l’honneur reprenant une liste de références de travaux de valeur similaire qu’il a réalisés au cours des 7 dernières années (afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, la période s’étale de 2017 à 2023 et inclus la période de 2024 située avant la date ultime de dépôt des offres du présent marché). Le soumissionnaire doit en avoir obtenu la réception provisoire ou définitive au cours de cette période. Pièce justificative à joindre à l’offre : Le soumissionnaire joint à son offre une déclaration sur l’honneur reprenant la liste de min. 2 références demandées accompagnées de leur certificat de bonne exécution. Seuil minimal d’exigence: Il faut un total de 2 références de chantiers différents exécutés au cours des 7 dernières années. A) Pour ces 2 références, le soumissionnaire démontre qu’au moins une d’elles porte sur une construction à ossature métallique, d’une surface de minimum 250m2. B) Pour ces 2 références, le soumissionnaire démontre qu’au moins une d’elles comporte une réalisation avec ossature bois en façades et bardage avec classement au feu de finition extérieure, d’une surface traitée de la sorte de minimum 150m2. Le soumissionnaire peut présenter un même chantier pour les 2 références exigées comme supra. Le cahier spécial des charges reprend un version plus lisible et détaillé des critères de sélection.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Délai d’exécution
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 10/06/2024 14:00 +02:00
Conditions du marché: Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de première instance de Nivelles
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Centre Régional de la Famille et de l'Enfance
Numéro d’enregistrement: 0443277627_3647
Adresse postale: Chaussée de Wavre, 4
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal de première instance de Nivelles
Numéro d’enregistrement: 0308.357.753
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9d3f210b-db63-4e8f-8037-5eef270980ed - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/05/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 01/05/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication