Adjudications

Ville De Liege - Gep

LIEGE - MARCHE CONJOINT - TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT D'UN CORRIDOR MODE DOUX EN RIVE GAUCHE DE LA MEUSE



Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.


BELGIQUE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PIPELINES, DE LIGNES DE COMMUNICATION ET D'ÉNERGIE, D'AUTOROUTES, DE ROUTES, D'AÉRODROMES ET DE VOIES FERRÉES; TRAVAUX DE NIVELAGE
LIEGE - MARCHE CONJOINT - TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT D'UN CORRIDOR MODE DOUX EN RIVE GAUCHE DE LA MEUSE

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel: VILLE DE LIEGE - GEP
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre: LIEGE - MARCHE CONJOINT - TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT D'UN CORRIDOR MODE DOUX EN RIVE GAUCHE DE LA MEUSE
Description: L’objet du présent marché de travaux consiste à l’aménagement d’un corridor destiné aux modes doux en rive gauche de la Meuse. Le projet consiste en la réappropriation des berges de la rive gauche de la Meuse pour les modes doux entre Coronmeuse et le site du Val Benoit à 4000 LIEGE. La réalisation des travaux se fait par une entreprise générale. Les travaux se subdivisent en deux zones géographiques : - Zone 1 : Le tronçon Evêché-Cité (cf. plan MI10_1355-EN671-61769146-ADJ-190154-0010) - Zone 2 : Le tronçon Val Benoit-Fragnée (cf. plan MI10_1355-EN671-61769146-ADJ-190154-0011) Les travaux sont répartis en dix tranches dont trois fermes et sept conditionnelles à un support budgétaire suffisant : - Tranche 1 (ferme) - Division 1 : tronçon Evêché-Cité – Travaux de voirie et d’éclairage - Tranche 2 (conditionnelle) - Division 2 : tronçon Val Benoît-Fragnée – Travaux de voirie et d’éclairage - Tranche 3 (conditionnelle) - Division 3 : tronçon Evêché-Cité – Plantations - Tranche 4 (conditionnelle) - Division 4 : tronçon Val Benoît-Fragnée – Plantations - Tranche 5 (conditionnelle) - Division 5 : tronçon Evêché-Cité – Mobilier urbain - Tranche 6 (conditionnelle) - Division 6 : tronçon Val Benoît-Fragnée – Mobilier urbain - Tranche 7 (conditionnelle) - Division 7 : tronçon Evêché-Cité – Entretien des plantations - Tranche 8 (conditionnelle) - Division 8 : tronçon Val Benoît-Fragnée – Entretien des plantations - Tranche 9 (ferme) - Division 9 : tronçon Evêché-Cité – Travaux RESA - Tranche 10 (ferme) - Division 10 : tronçon Val Benoît-Fragnée – Travaux RESA Les divisions 1 à 8 sont menées pour le compte de la Ville de LIEGE et du SPW-MI. Les divisions 9 et 10 sont menées pour le compte de RESA. Les travaux consistent principalement en l'aménagement d'une piste cyclable le long de la Meuse. Cet aménagement induit la transformation de l’infrastructure existante dont notamment : - dans la zone 1 : o la modification des voiries N671, quai Paul Vanhoegaerden, quai Roosevelt, quai sur Meuse (du giratoire de la rue des Prémontrés au giratoire de la Cité) ; o la modification des rampes montante et descendante du pont Kennedy ; - dans la zone 2 : o la modification des voiries N617 (quai de Rome), des accès de la E25 et de l’avenue des Tilleuls ; - et globalement : o l’équipement des nouveaux espaces en éclairage public, mobiliers urbains, etc ; o la réalisation des aménagements des abords et des plantations sur l’emprise du domaine public ; o la pose de conduite de gaz BP et MP. Les travaux comprennent principalement : - l'installation de chantier ainsi que les travaux préparatoires rendus nécessaires pour la bonne exécution du chantier ; - la coordination des concessionnaires concernés par les travaux de déplacements d’installations existantes pour les besoins du chantier ; - les travaux relatifs à la réalisation des travaux de voiries ; - la réalisation d’une liaison cycliste et piétonne ainsi que les aménagements paysagers sur les rampes du pont Kennedy ; - les travaux de terrassements nécessaires, en déblais et en remblais ; - la réalisation d’un dispositif de collecte (aqueducs) et de temporisation (noues) des eaux de ruissellement des nouveaux aménagements - les essais, états des lieux, plans as-built, etc… ; - l’entretien des plantations pendant la période de garantie. Les descriptions des travaux reprises ci-avant sont indicatives et non limitatives. Le soumissionnaire se référera aux clauses techniques et au métré du présent cahier spécial des charges pour obtenir une énumération et une description détaillée et complète des travaux faisant partie de la présente entreprise. Tous les matériaux à mettre en œuvre dans la présente entreprise sont neufs et sont à fournir par l’entreprise, à moins que le présent cahier spécial des charges ne le précise autrement. Avertissement : La portion routière concernée par les travaux joue un rôle structurant pour la mobilité automobile de Liège. Des conditions de circulation strictes sont d’application pendant la phase de chantier : - Zone 1 : Le tronçon Evêché-Cité : o Maintien à tout moment d’une bande de circulation dans chaque sens de la N671 o Excepté au droit du pont des arches où des modalités spécifiques sont précisées à l’article 79 des RGE - Zone 2 : Le tronçon Val Benoit – Fragnée o Maintien à tout moment d’une bande de circulation dans chaque sens de la N617 Compte tenu de ces contraintes fortes de mobilité, un phasage spécifique est imposé à l’adjudicataire. Les dispositifs de signalisation de chantier et de sécurité seront donc régulièrement adaptés au cours du chantier. Un délai global est imposé pour ce chantier, des amendes de retard sont appliquées en cas de non-respect de ces prescriptions contractuelles. Le marché présente une coactivité avec l’exécution d’autres marchés dont celui d’un PPP pour le remplacement de l’éclairage, l’intervention du service électromécanique du SPW pour la signalisation tricolore des carrefours. Les soumissionnaires sont tenus de se rendre personnellement compte des conditions des travaux. Le site de projet est situé sur le domaine public libre d’accès. Il convient de se rendre compte de la complexité d’accès, notamment quant aux conditions de circulation ou encore quant aux limitations de gabarits (gabarit libre du pont des Arches, espaces en trémies…).
Identifiant de la procédure: 7e72b81d-e001-43aa-a946-3e119c17a94a
Identifiant interne: PPP0MS-2113/4164/2023-2113
Type de procédure: Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale: Tronçon Evêché-Cité + Tronçon Val Benoit-Fragnée
Ville: Liège
Code postal: 4000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: LGCOVE

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale: Tronçon Evêché-Cité + Tronçon Val Benoit-Fragnée
Ville: Liège
Code postal: 4000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: LGCOVE

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires: Le délai global d'exécution est fixé à : 400 jours ouvrables. Ce délai inclut l’entièreté des travaux du marché, pour l’exécution de toutes les tranches confondues. Pour toutes les tranches confondues 1, 3, 5, 7 et 9, concernant le tronçon Evêché-Cité, le délai d’exécution maximal est fixé à 300 jours ouvrables, réparti comme suit : - Tranche 1 (ferme) - Travaux de voirie et d’éclairage : 240 jours ouvrables ; - Tranche 3 (conditionnelle) – Plantations : 20 jours ouvrables ; - Tranche 5 (conditionnelle) - Mobilier urbain : 20 jours ouvrables ; - Tranche 7 (conditionnelle) - Entretien des plantations : sans objet ; - Tranche 9 (ferme) - Travaux RESA : 20 jours ouvrables. Pour toutes les tranches confondues 2, 4, 6, 8 et 10 concernant le tronçon Val Benoit-Fragnée, le délai d’exécution maximal est fixé à 200 jours ouvrables, réparti comme suit : - Tranche 2 (conditionnelle) - Travaux de voirie et d’éclairage : 130 jours ouvrables ; - Tranche 4 (conditionnelle) – Plantations : 10 jours ouvrables ; - Tranche 6 (conditionnelle) - Mobilier urbain : 10 jours ouvrables ; - Tranche 8 (conditionnelle) - Entretien des plantations : sans objet ; - Tranche 10 (ferme) - Travaux RESA : 50 jours ouvrables. Tous les délais susmentionnés sont de rigueur. Le phasage de chantier est précisé sur plans. Ce dernier est donné à titre indicatif et sera soumis à validation ultérieure Dispositions particulières : - La fluidité du trafic doit être assurée conformément aux prescriptions de l’article 79 du présent cahier spécial des charges ; - Tout déboisement sera réalisé en dehors des périodes de nidification. Il est dès lors interdit de déboiser entre le 1er avril et le 15 août.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Le soumissionnaire doit présenter une offre pour l’ensemble des lots

2.1.6 Motifs d’exclusion

Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence: Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence. (voir DUME)
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale: Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale (voir DUME)
Faillite: Faillite. (voir DUME)
Corruption: Corruption. (voir DUME)
Concordat: Concordat préventif. (voir DUME)
Participation à une organisation criminelle: Participation à une organisation criminelle. (voir DUME)
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental: Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental. (voir DUME)
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme: Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. (voir DUME)
Fraude: Fraude. (voir DUME)
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains: Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. (voir DUME)
Insolvabilité: Insolvabilité. (voir DUME)
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail: Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail. (voir DUME)
Biens administrés par un liquidateur: Biens administrés par un liquidateur. (voir DUME)
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédure: Coupable de fausses déclarations, dissimulation d’informations, incapacité de présenter les documents requis et obtention d’informations confidentielles sur cette procédure. (voir DUME)
Motifs d’exclusion purement nationaux: Motifs d’exclusion purement nationaux. (voir DUME)
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché: Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché. (voir DUME)
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché: Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché. (voir DUME)
Coupable d’une faute professionnelle grave: Coupable d’une faute professionnelle grave. (voir DUME)
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables: Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables. (voir DUME)
Manquement aux obligations dans le domaine du droit social: Manquement aux obligations dans le domaine du droit social. (voir DUME)
Paiement des cotisations de sécurité sociale: Paiement de cotisations de sécurité sociale. (voir DUME)
État de cessation d’activités: État de cessation d’activités. (voir DUME)
Paiement d’impôts et taxes: Paiement d’impôts et taxes. (voir DUME)
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes: Infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes. (voir DUME)

5. Lot

5.1 Lot: LOT-0001

Titre: LIEGE - MARCHE CONJOINT - TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT D'UN CORRIDOR MODE DOUX EN RIVE GAUCHE DE LA MEUSE
Description: LIEGE - MARCHE CONJOINT - TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT D'UN CORRIDOR MODE DOUX EN RIVE GAUCHE DE LA MEUSE
Identifiant interne: 2023-2113

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Options:
Description des options: Options exigées (Les soumissionnaires sont obligés de remettre un prix pour chaque OPTION exigée (voir postes en OPTION dans le métré), à savoir les postes : - G6630 – G.3.5. : Traitements de surface, enduits spéciaux, enduit superficiel à haute performance (ESHP) ; - G6633* - G.3.5. : Traitements de surface, enduits spéciaux, enduit superficiel à haute performance (ESHP), supplément pour ESHP coloré en ocre.)

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale: Tronçon Evêché-Cité + Tronçon Val Benoit-Fragnée
Ville: Liège
Code postal: 4000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: LGCOVE

5.1.3 Durée estimée

Date de début: 2024-11-18+01:00
Durée: 400 WORKING_DAY

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Voir agréationNiveau(x) minimal(aux): Agréation en catégorie C - classe : 8
Utilisation de ce critère: Utilisés
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Voir agréationNiveau(x) minimal(aux): Agréation en catégorie C - classe : 8
Utilisation de ce critère: Utilisés
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Avant l’attribution du marché, le Pouvoir Adjudicateur vérifie l’absence de motif d’exclusion obligatoire ou facultatif dans le chef du soumissionnaire auquel il a l’intention d’attribuer le marché en consultant les bases de données nationales accessibles gratuitement (Télémarc…) et, si nécessaire, en demandant à ce soumissionnaire de fournir les documents probants visés à l’article 72 de l’ARP (entre autres, un extrait du casier judiciaire). L’attention est toutefois attirée sur le fait que, conformément à l’article 73 §3 de la loi du 17 juin 2016, le Pouvoir Adjudicateur peut, à tout moment de la procédure de passation, si cela est nécessaire à son bon déroulement, demander à tout soumissionnaire de fournir un ou plusieurs documents justificatifs relatifs aux différents motifs d’exclusion.
Utilisation de ce critère: Utilisés
Critère:
Type: Autre
Description: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 8
Utilisation de ce critère: Utilisés

5.1.10 Critères d’attribution

Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 100

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2113/MS/2023,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure); Cautionnement complémentaire 1 (10 % d’une partie du marché; voir CCH)
Date limite de réception des offres: 2024-03-26+01:00 08:00:00+01:00
Date limite de validité de l’offre: 240 DAY
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date/heure: 2024-03-26+01:00 08:00:00+01:00
Lieu: Atrium Vertbois – rue du Vertbois 11
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique:

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: CONSEIL D'ETAT
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: VILLE DE LIEGE - GEP
Organisation qui reçoit les demandes de participation: VILLE DE LIEGE - GEP

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel: VILLE DE LIEGE - GEP
Numéro d’enregistrement: BE 0207343933
Adresse postale: Rue de Namur, 2
Ville: LIEGE
Code postal: 4000
Pays: Belgique
Point de contact: Fernand LONNEUX
Adresse électronique: fernand.lonneux@liege.be
Téléphone: +32 42383004
Adresse internet: http://www.liege.be/
Profil de l’acheteur: https://www.publicprocurement.be
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation

8.1 ORG-0002

Nom officiel: 3P Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen
Code postal: 2000
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@3p.eu
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation:
Prestataire de services de passation de marché

8.1 ORG-0003

Nom officiel: FPS Policy and Support
Numéro d’enregistrement: BE001
Ville: Brussel
Code postal: 1000
Pays: Belgique
Adresse électronique: e.proc@publicprocurement.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation:
TED eSender

8.1 ORG-0004

Nom officiel: CONSEIL D'ETAT
Numéro d’enregistrement: BE 0931814266
Adresse postale: Rue de la Science, 33
Ville: BRUXELLES
Code postal: 1040
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@conseildetat.be
Téléphone: +32 22349611
Adresse internet: http://conseildetat.be/
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis: 06d3630f-e788-40af-adf7-fa20992f1e2a - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2024-02-24+01:00 00:00:00+01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français

11.2 Informations relatives à la publication

Annonces similaires du BDA :