Commune De Péruwelz
Restauration intérieure et réaffectation de la gare de Péruwelz
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Ville de Péruwelz
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Restauration intérieure et réaffectation de la gare de Péruwelz
Identifiant de la procédure: d91cb428-4665-49b1-81ba-53e29c7e63ef
Identifiant interne: Péruwelz-PPP078-1502/3006/20221502-F02__2
Type de procédure: Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212350 Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: Restauration intérieure et réaffectation de la gare de Péruwelz
Description: La présente entreprise a pour objet l’exécution des travaux (y compris fournitures, transports, main d’œuvre et tous moyens d’exécution relatifs à la restauration et l’aménagement de la Gare de Péruwelz, pleine propriété de Ville de Péruwelz, qui a fait l’objet d’un arrêté de classement (Patrimoine).
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Prix 30% Règle de trois; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère prix
Critère: Description: Délai d’exécution (en jours ouvrables) 15% Règle de trois; Score offre = (délai le plus court / délai de l’offre) * pondération du critère délai d’exécution. En jours ouvrables.
Critère: Description: Capacité spécifique des artisans du plomb, du cuivre, de la charpente et de la couverture – pièce d’épreuve avec note illustrée 25%
Critère: Description: Capacité spécifique des artisans des menuiseries intérieures – pièce d’épreuve avec note illustrée 20%
Critère: Description: Note méthodologique concernant l'organisation du chantier 10%
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: SPF Intérieur - Conseil d'Etat
6. Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Ville de Péruwelz
Numéro d’enregistrement: 0207148250_392
Adresse postale: Rue Albert 1er, 35
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: SPF Intérieur - Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0308.356.862
Téléphone: +32 2 234 96 11
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 54c48949-d3f5-43d3-8b14-3d53d91307ab - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2024-02-23+01:00 00:00:00+01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication