Royal Football Club Sart-lez-spa Asbl
Relighting du Royal Football CLub Sart-lez-Spa
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: ROYAL FOOTBALL CLUB SART-LEZ-SPA ASBL
Forme juridique de l’acheteur: Organisation qui passe un marché subventionné par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Loisirs, culture et culte
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Relighting du Royal Football CLub Sart-lez-Spa
Description: Relighting des terrains A1,A2,A3 et A6, relighting zone vestiaires et buvette, fourniture et placement de deux panneaux d'affichage, fourniture et placement d'un robot tondeuse.
Identifiant de la procédure: 47b56310-84c5-46c6-9aa8-2efccd3b8a18
Identifiant interne: 2023-01
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nature supplémentaire du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 16311100 Tondeuses à gazon pour pelouses, parcs ou terrains de sports
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45316100 Installation d'appareils d'éclairage extérieur
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311100 Travaux de câblage électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 252 000 EUR
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Description: fourniture et pose de 4 mâts + éclairage terrain A2 au RFC Sart, relighting terrain synthétique A1 au Royal Football Club Sart-lez-Spa, relighting du terrain A6 au Royal Football Club Sart-lez-Spa asbl, fourniture et pose de 4 mâts + éclairage du terrain A3 et du terrain d'entraînement diablotins au Royal Football Club Sart-Lez-Spa asbl, fourniture et pose d'un sytème de gestion pour les 5 terrains
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45316100 Installation d'appareils d'éclairage extérieur
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires:
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 213 327 EUR
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Règle de trois ; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère prix (valeur de ce critère 10 points)
Critère: Description: Délai d’exécution (à dater de la date d’attribution du marché) (10 points maximum) Le Pouvoir Adjudicateur n'a pas spécifié le délai d’exécution. Par conséquent, le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai d’exécution dans son offre en jours ouvrables. 0 : délai d’excution de plus de 120 jours ouvrables = 0 point 1 : délai d’exécution > 90 jours et < = à 120 jours ouvrables = 2 points 2 : délai d’exécution > 60 jours et < = 90 jours ouvrables = 4 points 3 : délai d’exécution >30 jours et < = 60 jours ouvrables = 6 points 4 : délai d’exécution >15 jours et <= à 30 jours ouvrables = 8 points 5 : délai d’exécution <= 15 jours ouvrables = 10 points
Critère: Description: Valeur technique (30 points) 1. Qualité technique de l’installation-choix des luminaires adaptés aux sports pratiqués et fiches techniques 2. Efficacité des luminaires, garantie du maintien de flux dans le temps 3. Qualité des DRIVER Attribution des points pour ces 4 critères 0 : Offre ne répondant pas du tout au CSC 1 : Offre répondant peu aux besoins exprimés 2 : Offre répondant moyennement aux besoins exprimés 3 : Offre répondant bien aux besoins exprimés 4 : Offre répondant très bien aux besoins exprimés 5 : Offre répondant parfaitement aux besoins exprimés L’offre la mieux placée reçoit la totalité des points de valeur technique, 5 points sont déduits à chaque perte de place dans le classement
Critère: Description: Délai de garantie (10 points) Le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai de garantie dans son offre. Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire. Le délai de garantie fait partie des critères d'attribution. Le minimum exigé est de 10 ans pour le système d’éclairage (terrains, buvettes et vestiaires) LED et de 2 ans pour le système de gestion de l’éclairage (driver) ainsi que pour les panneaux d’affichage et le robot tondeuse. Le soumissionnaire qui offre le délai de garantie minimum recevra 0 point. Les soumissionnaires offrant une garantie plus longue que le minimum exigé seront classés en ordre décroissant en fonction de la durée de la garantie offerte : celui qui offrira la meilleure garantie obtiendra 10 points, ensuite 8,6,4 et 2 points.
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de 1ère instance de Liège, Division Verviers
5.1 Lot: LOT-0002
Description: Relighting de la zone vestiaires et buvette au Royal Football Club SART-LEZ-SPA asbl
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nature supplémentaire du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45317000 Autres travaux d'installation électrique
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires:
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 8 173 EUR
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Règle de trois ; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère prix (valeur de ce critère 10 points)
Critère: Description: Délai d’exécution (à dater de la date d’attribution du marché) (10 points maximum) Le Pouvoir Adjudicateur n'a pas spécifié le délai d’exécution. Par conséquent, le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai d’exécution dans son offre en jours ouvrables. 0 : délai d’excution de plus de 120 jours ouvrables = 0 point 1 : délai d’exécution > 90 jours et < = à 120 jours ouvrables = 2 points 2 : délai d’exécution > 60 jours et < = 90 jours ouvrables = 4 points 3 : délai d’exécution >30 jours et < = 60 jours ouvrables = 6 points 4 : délai d’exécution >15 jours et <= à 30 jours ouvrables = 8 points 5 : délai d’exécution <= 15 jours ouvrables = 10 points
Critère: Description: Valeur technique (30 points) 1. Qualité technique de l’installation-choix des luminaires adaptés aux sports pratiqués et fiches techniques 2. Efficacité des luminaires, garantie du maintien de flux dans le temps 3. Qualité des DRIVER Attribution des points pour ces 4 critères 0 : Offre ne répondant pas du tout au CSC 1 : Offre répondant peu aux besoins exprimés 2 : Offre répondant moyennement aux besoins exprimés 3 : Offre répondant bien aux besoins exprimés 4 : Offre répondant très bien aux besoins exprimés 5 : Offre répondant parfaitement aux besoins exprimés L’offre la mieux placée reçoit la totalité des points de valeur technique, 5 points sont déduits à chaque perte de place dans le classement
Critère: Description: Délai de garantie (10 points) Le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai de garantie dans son offre. Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire. Le délai de garantie fait partie des critères d'attribution. Le minimum exigé est de 10 ans pour le système d’éclairage (terrains, buvettes et vestiaires) LED et de 2 ans pour le système de gestion de l’éclairage (driver) ainsi que pour les panneaux d’affichage et le robot tondeuse. Le soumissionnaire qui offre le délai de garantie minimum recevra 0 point. Les soumissionnaires offrant une garantie plus longue que le minimum exigé seront classés en ordre décroissant en fonction de la durée de la garantie offerte : celui qui offrira la meilleure garantie obtiendra 10 points, ensuite 8,6,4 et 2 points.
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de 1ère instance de Liège, Division Verviers
5.1 Lot: LOT-0003
Description: Fourniture et placement d'un panneau d'affichage électronique (indication de l'heure et des scores) au RFC SART LEZ SPA
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nature supplémentaire du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires:
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 6 500 EUR
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Règle de trois ; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère prix (valeur de ce critère 10 points)
Critère: Description: Délai d’exécution (à dater de la date d’attribution du marché) (10 points maximum) Le Pouvoir Adjudicateur n'a pas spécifié le délai d’exécution. Par conséquent, le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai d’exécution dans son offre en jours ouvrables. 0 : délai d’excution de plus de 120 jours ouvrables = 0 point 1 : délai d’exécution > 90 jours et < = à 120 jours ouvrables = 2 points 2 : délai d’exécution > 60 jours et < = 90 jours ouvrables = 4 points 3 : délai d’exécution >30 jours et < = 60 jours ouvrables = 6 points 4 : délai d’exécution >15 jours et <= à 30 jours ouvrables = 8 points 5 : délai d’exécution <= 15 jours ouvrables = 10 points
Critère: Description: Valeur technique (30 points) 1. Qualité technique de l’installation-choix des luminaires adaptés aux sports pratiqués et fiches techniques 2. Efficacité des luminaires, garantie du maintien de flux dans le temps 3. Qualité des DRIVER Attribution des points pour ces 4 critères 0 : Offre ne répondant pas du tout au CSC 1 : Offre répondant peu aux besoins exprimés 2 : Offre répondant moyennement aux besoins exprimés 3 : Offre répondant bien aux besoins exprimés 4 : Offre répondant très bien aux besoins exprimés 5 : Offre répondant parfaitement aux besoins exprimés L’offre la mieux placée reçoit la totalité des points de valeur technique, 5 points sont déduits à chaque perte de place dans le classement
Critère: Description: Délai de garantie (10 points) Le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai de garantie dans son offre. Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire. Le délai de garantie fait partie des critères d'attribution. Le minimum exigé est de 10 ans pour le système d’éclairage (terrains, buvettes et vestiaires) LED et de 2 ans pour le système de gestion de l’éclairage (driver) ainsi que pour les panneaux d’affichage et le robot tondeuse. Le soumissionnaire qui offre le délai de garantie minimum recevra 0 point. Les soumissionnaires offrant une garantie plus longue que le minimum exigé seront classés en ordre décroissant en fonction de la durée de la garantie offerte : celui qui offrira la meilleure garantie obtiendra 10 points, ensuite 8,6,4 et 2 points.
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de 1ère instance de Liège, Division Verviers
5.1 Lot: LOT-0004
Description: fourniture et placement d'un robot tondeuse au royal Football Club Sart-lez-Spa ASBL
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nature supplémentaire du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 45311100 Travaux de câblage électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 16311100 Tondeuses à gazon pour pelouses, parcs ou terrains de sports
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires:
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 24 000 EUR
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Règle de trois ; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère prix (valeur de ce critère 10 points)
Critère: Description: Délai d’exécution (à dater de la date d’attribution du marché) (10 points maximum) Le Pouvoir Adjudicateur n'a pas spécifié le délai d’exécution. Par conséquent, le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai d’exécution dans son offre en jours ouvrables. 0 : délai d’excution de plus de 120 jours ouvrables = 0 point 1 : délai d’exécution > 90 jours et < = à 120 jours ouvrables = 2 points 2 : délai d’exécution > 60 jours et < = 90 jours ouvrables = 4 points 3 : délai d’exécution >30 jours et < = 60 jours ouvrables = 6 points 4 : délai d’exécution >15 jours et <= à 30 jours ouvrables = 8 points 5 : délai d’exécution <= 15 jours ouvrables = 10 points
Critère: Description: Valeur technique (30 points) 1. Qualité technique de l’installation-choix des luminaires adaptés aux sports pratiqués et fiches techniques 2. Efficacité des luminaires, garantie du maintien de flux dans le temps 3. Qualité des DRIVER Attribution des points pour ces 4 critères 0 : Offre ne répondant pas du tout au CSC 1 : Offre répondant peu aux besoins exprimés 2 : Offre répondant moyennement aux besoins exprimés 3 : Offre répondant bien aux besoins exprimés 4 : Offre répondant très bien aux besoins exprimés 5 : Offre répondant parfaitement aux besoins exprimés L’offre la mieux placée reçoit la totalité des points de valeur technique, 5 points sont déduits à chaque perte de place dans le classement
Critère: Description: Délai de garantie (10 points) Le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai de garantie dans son offre. Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire. Le délai de garantie fait partie des critères d'attribution. Le minimum exigé est de 10 ans pour le système d’éclairage (terrains, buvettes et vestiaires) LED et de 2 ans pour le système de gestion de l’éclairage (driver) ainsi que pour les panneaux d’affichage et le robot tondeuse. Le soumissionnaire qui offre le délai de garantie minimum recevra 0 point. Les soumissionnaires offrant une garantie plus longue que le minimum exigé seront classés en ordre décroissant en fonction de la durée de la garantie offerte : celui qui offrira la meilleure garantie obtiendra 10 points, ensuite 8,6,4 et 2 points.
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de 1ère instance de Liège, Division Verviers
6. Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: WIN4LED GROUP
Identifiant de l’offre: WIN4LED1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 179 495,85 EUR
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: WIN4LED1-2
Date de conclusion du marché: 2023-12-19+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4 Informations statistiques
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 157 819,07 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 208 785 EUR
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: WIN4LED GROUP
Identifiant de l’offre: WIN4LED2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 9 422,61 EUR
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: WIN4LED1-2
Date de conclusion du marché: 2023-12-19+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4 Informations statistiques
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 9 422,61 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 16 706,47 EUR
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: ETS PAULY ANDRIANNE SRL
Identifiant de l’offre: IDEMA3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 15 723,61 EUR
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: IDEMA3
Date de conclusion du marché: 2023-12-19+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4 Informations statistiques
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 15 723,61 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 15 723,61 EUR
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Identifiant de l’offre: PAULY4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 39 926 EUR
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: PAULY4
Date de conclusion du marché: 2023-12-19+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4 Informations statistiques
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 39 926 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 39 926 EUR
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: ROYAL FOOTBALL CLUB SART-LEZ-SPA ASBL
Numéro d’enregistrement: 0408185502_4518
Adresse postale: RUE DE L'ERMITAGE 48D
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal de 1ère instance de Liège, Division Verviers
Numéro d’enregistrement: 0308357753
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: WIN4LED GROUP
Numéro d’enregistrement: BE0546588565
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001 LOT-0002
8.1 ORG-0005
Nom officiel: ETS PAULY ANDRIANNE SRL
Numéro d’enregistrement: BE0416661025
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1 ORG-0006
Numéro d’enregistrement: BE0447901953
Ville: THIMISTER CLERMONT
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0004
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a19947cc-8b71-41c7-a6f0-ec35b42ecc2f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2024-02-20+01:00 00:00:00+01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication