Commune De Lens
Préau-école rue du Thy
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Commune de Lens
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Préau-école rue du Thy
Description: Préau-école rue du Thy
Identifiant de la procédure: b34702fd-1892-4f1e-8bd5-5ca76bb25558
Identifiant interne: PPP0PY-175/4017/20230060
Type de procédure: Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211320 Travaux de construction de porches
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue du Thy
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: École Primaire
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue du Thy
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: École Primaire
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue du Thy
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: École Primaire
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: Travaux de stabilisation et de déconstruction
Description: L'exécution de tous les travaux de démolition et de soutènement se fait sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur. Tous les dégâts occasionnés suite à l'exécution des travaux de démolition aux bâtiments voisins ou à la voie publique, sont réparés par lui-même et à ses frais ou dédommagés avant de procéder à la réception provisoire. Pendant l'exécution des travaux il prend toutes les mesures nécessaires afin qu'aucune conduite enterrée (électricité, gaz, eau, téléphone, télédistribution, etc.) ne puisse être endommagée suite à la chute de matériaux de démolition, à l'installation des équipements de travail, des échafaudages ou suite à toute autre manipulation quelle qu'elle soit. L'entrepreneur assume tous les frais pour les travaux, fournitures, mesurages d'essai jugés nécessaires et exécutés par les sociétés de distribution. Au cours des travaux de démolition, l'entrepreneur effectue tous les travaux d'étançonnement et de soutènement nécessaires afin de garantir l'intégrité des constructions attenantes et d'assurer ses propres travaux. L'entrepreneur est tenu d'apporter, sans frais supplémentaires, tous les renforcements et/ou améliorations qui lui sont imposés par la direction de chantier ou les organismes de contrôle. Les moyens d'étançonnement et de soutènement sont conçus de manière réfléchie. A défaut d'un plan de sécurité et de santé joint au dossier d'adjudication, l'entrepreneur suit les instructions qui lui sont données par le maître de l’ouvrage et/ou le coordinateur-réalisation.
Identifiant interne: 20230060
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211320 Travaux de construction de porches
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue du Thy
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: École Primaire
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 2024-02-12+01:00
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Un cautionnement a-t-il été imposé : Non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte): 60
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Commune de Lens
Organisation qui signe le marché: Commune de Lens
5.1 Lot: LOT-0002
Description: Dérogé comme suit : Le préau possèdera une longueur de ± 21,96m allant du mur périphérique gauche de la cour jusqu'à la façade du bâtiment scolaire. Sa profondeur sera de ± 7,25m. Il sera de type arrondi et composé de 4 voûtes soutenues par des poutres et des colonnes affichant une hauteur de ± 2,40m (hauteur sous poutre prise au niveau de la cour). Mise en œuvre du préau L'ensemble des terrassements et fondations à prévoir pour l'implantation du préau sera compris dans ce poste. L'étude de stabilité, le dimensionnement des fondations et la structure du préau seront établit pas la société sélectionnée. Ils devront prendre en compte le contreventement, le poids de la neige en toiture, etc. Le préau sera soutenu par 3 poteaux ancrés dans le sol à l'aide de pieux de fondation semi-enterré de ± 70cm. Les pieux seront soit bétonnés soit fixés à l'aide de platines scellées chimiquement. Depuis ces poteaux et contre le mur périphérique gauche, des poutres en acier métallisé laqués rejoindront perpendiculairement le mur du fond de cour ou elles s'y fixeront chimiquement à l'aide d'équerres en acier. L'emploi de ce système permettra d'éviter le placement de poteaux centraux. Une attention particulière sera apportée au contact du préau avec le bâtiment scolaire. La structure viendra se fixer ponctuellement en plusieurs points sur la façade afin d'éviter le placement d'une poutre venant obstruer la fenêtre et la porte. La toiture sera constituée de 4 voûtes en opaline disposées perpendiculairement au mur de fond de cour. Sous ces voutes se trouveront 12 cintres métalliques assurant son soutien. L'évacuation des eaux de pluie se fera à l'aide de gouttières en aluminium incorporées à la structure. Les descentes d'eau de pluie en aluminium également se compteront au nombre de 5. Elles seront fixées sur les poteaux de structure et contre les murs périphériques latéraux. La société sélectionnée s'assura de l'existence d'une évacuation d'eau de pluie à proximité permettant de prévoir leurs raccordements à l'égouttage public. Afin d'assurer une bonne étanchéité de la nouvelle structure, l'entreprise devra prévoir la fourniture et la pose de solin en alu ou en zinc à placer à la jonction avec les murs périphériques. Le soumissionnaire fournira au maître de l'ouvrage une palette de couleurs lui permettant de sélectionner le RAL du préau souhaité. Un système d'éclairage LED sera prévu dans ce poste afin de disposer de suffisamment de luminosité en soirée.
Identifiant interne: 20230060
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211320 Travaux de construction de porches
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue du Thy
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: École Primaire
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 2024-04-02+02:00
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Un cautionnement a-t-il été imposé : Non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte): 60
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Commune de Lens
Organisation qui signe le marché: Commune de Lens
6. Résultats
Valeur de tous les marchés attribués dans le cadre de la procédure en question: 54 612,5 EUR
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: D.G CONSTRUC LENS
Identifiant de l’offre: D.G CONSTRUC LENS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 9 912,5 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: No
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: No
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 20230060-1
Titre: Travaux de stabilisation et de déconstruction
Date de conclusion du marché: 2024-02-09+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Commune de Lens
6.1.3 Soumissionnaires non retenus:
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 9 585 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 9 912,5 EUR
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: HELICO BVBA
Identifiant de l’offre: HELICO BVBA
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 44 700 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: No
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: No
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 20230060-2
Date de conclusion du marché: 2024-02-09+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Commune de Lens
6.1.3 Soumissionnaires non retenus:
Soumissionnaire: Nom officiel: Jardin-Confort SRL (BOzARC)
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 44 700 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 90 520 EUR
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Commune de Lens
Numéro d’enregistrement: 0207.290.681
Adresse postale: Place de la Trinité, 1
Point de contact: Wilhelmine Allegaert
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: 3P Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science, 33
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Numéro d’enregistrement: 0756680568
Adresse postale: Leuvensesteenweg 246-1
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0005
Nom officiel: D.G CONSTRUC LENS
Numéro d’enregistrement: BE0460455139
Adresse postale: Rue du Rivage, 1
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1 ORG-0006
Nom officiel: Jardin-Confort SRL (BOzARC)
Numéro d’enregistrement: 0885543880
Adresse postale: Chaussée de Tirlemont, 75-77
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0007
Nom officiel: HELICO BVBA
Numéro d’enregistrement: 0434932855
Adresse postale: Martelarenlaan 17
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: be645f2a-46f8-47aa-a24d-ff22b771640c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2024-02-16+01:00 00:00:00+01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication