Comensia - Comensia Sc

Remplacement d’étanchéité et d’isolation de toitures - Procédure négociée directe avec publication préalable



Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.


BELGIQUE: TRAVAUX DE COUVERTURE ET TRAVAUX D'AUTRES CORPS DE MÉTIER SPÉCIALISÉS
VERVANGING VAN WATERDICHTING EN DAKISOLATIE - ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Modification

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel: Comensia
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre: Remplacement d’étanchéité et d’isolation de toitures - Procédure négociée directe avec publication préalable
Description: Le marché de travaux concerne le remplacement d’étanchéité et d’isolation de toitures à Neder-Over-Heembeeck. D’autres travaux corollaires sont également prévus et concernent la remise en état des coursives.
Identifiant de la procédure: 8adbb659-8579-420f-b0ea-d8ea6cda4d77
Identifiant interne: NOH - 2170/2023/05/01
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape

2.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires: Dans la cadre de la procédure négociée directe avec publication préalable, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas négocier. L'agréation requise est D8 (Classe 3)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Motifs d’exclusion purement nationaux: Les soumissionnaires ne peuvent se trouver dans un des motifs d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. En déposant leur offre, ils s’engagent à fournir, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, dans un délai de 10 jours, les documents ci-dessous (ces documents seront demandés dans le cas où le soumissionnaire entre en considération pour l’attribution du marché et s’ils ne sont pas directement accessibles au pouvoir adjudicateur) : - Attestation justifiant que le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale ; - Attestation justifiant que le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des dettes fiscales ; - Extrait du casier judiciaire ou document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays concerné.

5. Lot

5.1 Lot: LOT-0001

Titre: NOH - 2170/2023/05/01 - 1
Description: Le marché de travaux concerne le remplacement d’étanchéité et d’isolation de toitures à Neder-Over-Heembeeck. D’autres travaux corollaires sont également prévus et concernent la remise en état des coursives. - Remplacement complet des toitures en ce compris l’isolation, l’étanchéité, les acrotères et la correction de l’inclinaison pour l’évacuation des eaux pluviales - Remplacement de l’étanchéité des coursives et des paliers extérieurs - Réparation et ragréage des murets de coursives - Travaux connexes (garde-corps, nettoyage, etc.)
Identifiant interne: 1

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: n°1 à 14, Clos du Craetbos et 1A à 1E, rue Mariënsteen 1120 Neder-Over-Heembeek

5.1.3 Durée estimée

Date de début: 2024-03-18+01:00
Durée: 180 DAY

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 1. Un forum sera tenu sur e-procurement. Les soumissionnaires sont priés de poser leurs questions uniquement sur celui-ci, et il ne sera répondu à leurs questions que par son biais. 2. Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire assistera à l'une des visites des lieux obligatoires qui se déroulera le 12/02/2024 à 10h30 ou le 19/02/2024 à 10h30. Les visites obligatoires sur place sont seulement possibles, après inscription sur une liste par mail à info@comensia.be 3. Le délai d’exécution est comptabilisé en jours calendrier. 4. La date de début de chantier renseignée est à titre indicatif. La date de début de chantier sera déterminée lors de la commande du marché. 5.L'agréation requise est D8 (Classe 3) 6. Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter du dépôt des offres.

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: L’offre indique : 1° soit que le soumissionnaire dispose de l'agréation requise ; 2° soit que le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire peut joindre à sa demande de participation ou à son offre le certificat délivré par l'organisme de certification compétent ou la preuve de cette inscription certifiée par l'organisme compétent de l'Etat membre ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence de cette certification ou inscription avec l'agréation requise visée à l'alinéa 1er. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste ; 3° soit que le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. » « En application de l’article 39 de l’arrêté «passation » qui dispose que les documents du marché peuvent élargir le champ d’application de la déclaration sur l’honneur. En remettant son offre, le soumissionnaire déclare sur l’honneur être en possession et s’engage à fournir, sur simple demande de l’adjudicateur, dans un délai de 10 jours, les documents ci-dessus (ces documents seront demandés dans le cas où le soumissionnaire entre en considération pour l’attribution du marché).
Utilisation de ce critère: Utilisés

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français, néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 2024-03-11+01:00 10:00:00+01:00
Date limite de validité de l’offre: 120 DAY
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique:

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL FRANCOPHONE DE PREMIERE INSTANCE

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel: Comensia
Numéro d’enregistrement: 0403302046_1469
Département: Comensia sc
Adresse postale: Rue de Koninck, 40 bte 24
Ville: Molenbeek-Saint-Jean
Code postal: 1080
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@comensia.be
Téléphone: +32 25122558
Télécopieur: +32 25116454
Adresse internet: https://comensia.be/
Rôles de cette organisation:
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: e.proc@publicprocurement.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Adresse internet: https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Nom officiel: TRIBUNAL FRANCOPHONE DE PREMIERE INSTANCE
Numéro d’enregistrement: 0308.357.753
Ville: Bruxelles
Pays: Belgique
Téléphone: 025086331
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier: 729f2cbf-6316-44e6-bfdf-0cfc1cef4df6-01
Description: Délai d’engagement des offres
Description: De geldigheidstermijn van de offertes

10.1 Modification

Identifiant de la section: PROCEDURE

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis: d308925e-2ff0-4d80-b321-19e8f944eaff - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2024-02-12+01:00 00:00:00+01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français néerlandais

11.2 Informations relatives à la publication

Annonces similaires du BDA :