Infrabel Sa - Infrabel Projects South
Ligne 36 – Bruxelles-Nord / Liège Guillemins Commune de Grace-Hollogne PANG de Bierset Extension du quai VB et aménagement des accès
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Infrabel sa
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Ligne 36 – Bruxelles-Nord / Liège Guillemins Commune de Grace-Hollogne PANG de Bierset Extension du quai VB et aménagement des accès
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché implique principalement: - Des démolitions partielles (éléments L) ; - La fourniture et la pose d’un cadre en BA ; - La fourniture et la pose d’éléments L ; - La finition (remblai, revêtement, …) du quai VB ; - Le bétonnage de deux escaliers et d’une rampe d’accès ; - La fourniture et la pose de garde-corps ; - Divers parachèvements ;
Identifiant de la procédure: 34098d33-2624-482f-b68b-0156cba51b45
Identifiant interne: 5753423078
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: No
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: 5753423078 - 1 Ligne 36 – Bruxelles-Nord / Liège Guillemins Commune de Grace-Hollogne PANG de Bierset Extension du quai VB et aménagement des accès
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché implique principalement: - Des démolitions partielles (éléments L) ; - La fourniture et la pose d’un cadre en BA ; - La fourniture et la pose d’éléments L ; - La finition (remblai, revêtement, …) du quai VB ; - Le bétonnage de deux escaliers et d’une rampe d’accès ; - La fourniture et la pose de garde-corps ; - Divers parachèvements.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires: Ligne 36 – Bruxelles-Nord / Liège Guillemins Commune de Grace-Hollogne PANG de Bierset
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Le délai d'exécution est fixé à 80 jours ouvrables. Une visite des lieux accompagnée est obligatoire. Elle doit avoir été convenue avec la personne de contact.
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Voir article 71 du CSC : le soumissionnaire doit être agrée catégorie E, classe 3 ou supérieure.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Cfr. Article 153 du CSC. L'adjudicateur se fonde, pour attribuer ce marché, sur l'offre économiquement la plus avantageuse.
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Description de la garantie financière: Le montant du cautionnement est fixé à cinq pour cent du montant initial du marché.
Date limite de réception des offres: 2024-03-12+01:00 14:00:00+01:00
Conditions du marché: Conditions relatives à l’exécution du contrat: N/A
Informations relatives aux délais de recours: Voir article 23 de la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Conseil d’Etat
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d’Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Infrabel sa
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Infrabel sa
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Infrabel sa
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Infrabel sa
Organisation qui traite les offres: Infrabel sa
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Infrabel sa
Numéro d’enregistrement: 0869763267_17122
Département: Infrabel Projects South
Adresse postale: rue Ernest Solvay 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d’Etat
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Adresse postale: 33, Rue de la Science, 1040 Etterbeek
Téléphone: +32 22 34 96 11
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation chargée des procédures de médiation
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 2fe039c0-2e06-4caf-9298-83479f3e54f9-01
Description: Modification du métré récapitulatif
10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Les documents de marché ont été modifiés le: 2024-02-09+01:00
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a66e2c1f-bd25-4484-908c-0cd0a6d772a7 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2024-02-09+01:00 00:00:00+01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication