Adjudications

Sck Cen Stichting Van Openbaar Nut

Purchase of Lead glass window, Alpha and Light Glass



Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


België - Ramen - Purchase of Lead glass window, Alpha and Light Glass

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: SCK CEN Stichting van Openbaar Nut
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Purchase of Lead glass window, Alpha and Light Glass
Beschrijving: The Study Center for Nuclear Energy in Mol, SCK CEN, is one of the largest research centers in Belgium. Among other things, it is committed to the development of peaceful medical and industrial applications of nuclear science. The project contains 2 Hot Cells; Hot Cell (P) and a Hot Cell (S). The glass windows within these hot cells are within the scope of this assignment, more particular: • lead glass windows, to be placed in the steel shielding wall • alpha glass with joint , to be placed in the wall of the containment box (called “alpha box”) • glass with joint for lighting, to be placed in the roof of the containment box. The scope of the assignment is: 1. Detailed design of glass windows, compliant to technical requirements 2. Fabrication and delivery of all glass and glass windows 3. Installation of glass windows (some options), including tools to complete the installation work at site. 4. Execution and reporting of the commissioning of the glass and glass windows The commissioning includes a Factory Acceptance Test (FAT) and a Site Acceptance Test (SAT) of all glass. An additional test for the lead glass (not all) at a workshop (not on SCK CEN site), where the hot cell is built-up for testing reasons, is foreseen. The installation and de-installation procedure of the lead glass will be tested. Het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol, SCK CEN, is een van de grootste onderzoekscentra in België. Het zet zich onder meer in voor de ontwikkeling van vreedzame medische en industriële toepassingen van de nucleaire wetenschap. Het project bevat 2 Hot Cells; Hot Cell (P) en een Hot Cell (S). De glasramen binnen deze hot cells vallen binnen de scope van deze opdracht, meer bepaald: - loodglasvensters, te plaatsen in de stalen afschermingswand - alfa-glas met voeg, te plaatsen in de wand van de containment box (de zogenaamde "alfa box") - glas met voeg voor verlichting, te plaatsen in het dak van de containment box. De omvang van de opdracht is: 1. Gedetailleerd ontwerp van glazen ramen, conform de technische eisen 2. Fabricage en levering van alle glas en glasramen 3. Installatie van glasramen (sommige opties), inclusief gereedschap om het installatiewerk op locatie te voltooien. 4. Uitvoering en rapportage van de inbedrijfstelling van het glas en de glasruiten De inbedrijfstelling omvat een Factory Acceptance Test (FAT) en een Site Acceptance Test (SAT) van al het glas. Er is een bijkomende test voorzien voor het loodglas (niet alle) in een atelier (niet op de SCK CEN-site), waar de hot cell om testredenen wordt opgebouwd. De installatie- en de-installatieprocedure van het loodglas zal worden getest.
Identificatiecode van de procedure: bb8e6299-2a31-41a5-a6a1-5e367c7652d8
Interne identificatiecode: 11/17/2023 3:37 PM 3PID1265 2023-011-EV
Type procedure: Openbaar
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 44221100 Ramen
2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Boeretang 200  
Stad: Mol
Postcode: 2400
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Turnhout (BE213)
Land: België
Aanvullende informatie: SCK CEN Stichting van Openbaar Nut
2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Boeretang 200  
Stad: Mol
Postcode: 2400
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Turnhout (BE213)
Land: België
Aanvullende informatie: SCK CEN Stichting van Openbaar Nut
2.1.3 Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 2,000,000 EUR
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie UEA)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie UEA)
Faillissement: Faillissement. (zie UEA)
Corruptie: Corruptie. (zie UEA)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie UEA)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie UEA)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie UEA)
Fraude: Fraude. (zie UEA)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie UEA)
Insolventie: Insolventie. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie UEA)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie UEA)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie UEA)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie UEA)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie UEA)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie UEA)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie UEA)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie UEA)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie UEA)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie UEA)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie UEA)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie UEA)
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Purchase of Lead glass window, Alpha and Light Glass
Beschrijving: Purchase of Lead glass window, Alpha and Light Glass
Interne identificatiecode: 2023-011-EV
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 44221100 Ramen
Aanvullende classificatie (cpv): 44221100 Ramen
Aanvullende classificatie (cpv): 14712000 Lood
Opties:
Beschrijving van de opties: Vereiste opties (zie bestek)
5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Boeretang 200  
Stad: Mol
Postcode: 2400
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Turnhout (BE213)
Land: België
Aanvullende informatie: SCK CEN Stichting van Openbaar Nut
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2024-01-02+01:00
Looptijd: 12 MONTH
5.1.5 Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 2,000,000 EUR
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: The Candidate shall attach the necessary documents demonstrating that its company and its subcontractors have: - Quality plan for fabrication and installation on site - A safety plan for works on site. - An environmental policy; This may be in the form of certificates (ISO or VCA or SSC or MASE or etc.) or equivalent certificates / accreditations that he holds; De kandidaat moet de nodige documenten bijvoegen waaruit blijkt dat zijn bedrijf en zijn onderaannemers beschikken over: - Een kwaliteitsplan voor fabricage en installatie op de werf - Een veiligheidsplan voor de werken op de werf. - Een milieubeleid; Dit kan in de vorm van certificaten (ISO of VCA of SSC of MASE of etc.) of gelijkwaardige certificaten / accreditaties waarover hij beschikt; Minimumeisen: Copy of the requested certificates or equivalent The Quality plan shall contain, at least: • Organigram, with description of functions and competences, especially inspector qualifications • Approval procedure for documents • Approval procedure for works • Change control • Non-conformity management
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Candidates shall attach to their application for participation proof that they have already successfully completed deliveries of the same type to at least two different clients within the last ten years. "Successfully performed" means final delivery of the contract. Gegadigden moeten bij hun aanvraag tot deelname een bewijs voegen dat zij in de afgelopen tien jaar al met succes leveringen van hetzelfde type aan ten minste twee verschillende klanten hebben uitgevoerd. "Met succes uitgevoerd" betekent definitieve oplevering van het contract. Minimumeisen: The proof consists of a reference list (min 2) containing at least the following: - Year of execution - Name of client (+ email address) - Description of the project. - Description of the works The contracting authority reserves the right to contact the client's contact person for confirmation of proper execution. The data provided will be kept strictly confidential. Reference list to be added
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Signature on the NDA Gehandtekend NDA Minimumeisen: Signing of NDA-document
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: The employees at installation on site, must all have a safety clearance safety attestation and/or safety verification. In case of a negative attestation, access to the site zone will be prohibited. Therefore, at the time of the Contractor's designation, the candidate must hold a Company Security Clearance. The level of security is “Secret”. If the candidate doesn’t have yet a Security Clearance and Security Officer, he shall immediately submit an application to the National Security Administration (NVO). A copy of the application shall then be attached to the candidature. De werknemers van de installatie op de site moeten allemaal een veiligheidsattest en/of veiligheidsverificatie hebben. In geval van een negatief attest zal de toegang tot de site verboden zijn. Daarom moet de kandidaat op het moment van de aanstelling van de contractor in het bezit zijn van een veiligheidsmachtiging van het bedrijf. Het veiligheidsniveau is "Geheim". Als de kandidaat nog geen veiligheidsmachtiging en veiligheidsofficier heeft, moet hij onmiddellijk een aanvraag indienen bij de Nationale Veiligheidsadministratie (NVO). Een kopie van de aanvraag wordt dan bij de kandidatuur gevoegd. Minimumeisen: If the candidate has a company Security Clearance officer, he shall provide a copy as well as the contact information of the Security Officer. If the candidate does not already have a Security Clearance and Security Officer, a copy of the application for request shall be attached with the application.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100
5.1.11 Aanbestedingsstukken
Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1265/QA/2023,
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Engels, Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-12-06+01:00 09:00:00+01:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 DAY
Informatie over de openbare opening:
Datum/tijd: 2023-12-06+01:00 09:00:00+01:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Ondernemingsrechtbank, Afdeling ANTWERPEN
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: SCK CEN Stichting van Openbaar Nut
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Ondernemingsrechtbank, Afdeling ANTWERPEN
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: SCK CEN Stichting van Openbaar Nut
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: SCK CEN Stichting van Openbaar Nut
Registratienummer: BE0406568867
Postadres: Boeretang 200  
Stad: Mol
Postcode: 2400
Land: België
Contactpunt: Ellen Vermeulen
Telefoon: +32 14332111
Internetadres: http://www.sckcen.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
8.1 ORG-0002
Officiële naam: 3P
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten
8.1 ORG-0003
Officiële naam: FPS Policy and Support
Registratienummer: BE001
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
8.1 ORG-0004
Officiële naam: Ondernemingsrechtbank, Afdeling ANTWERPEN
Registratienummer: BE0447.677.170
Postadres: Bolivarplaats 20  
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Telefoon: +32 32578700
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
10. Wijziging van een aankondiging
Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: 340d25d3-0eda-4867-a6dc-49f54749ade8-01
Voornaamste reden voor de wijziging: Informatie bijgewerkt
Beschrijving: Algemene aankoopvoorwaarden zijn toegevoegd
Beschrijving: Algemene aankoopvoorwaarden zijn toegevoegd
10.1 Wijziging van een aankondiging
Identificatiecode afdeling: PROCEDURE
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: ee65040e-ce03-4418-b5b8-9387b236e74d - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-11-17+01:00 00:00:00+01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands Frans
11.2 Informatie over de bekendmaking

Annonces similaires du BDA :