Adjudications

Scrl Centr'habitat

Rénovation énergétique de 133 logements - Cité Houpette III - Houdeng-Goegnies



Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.


Belgique - Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles - Rénovation énergétique de 133 logements - Cité Houpette III - Houdeng-Goegnies

Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel:  [SCRL Centr'Habitat] ---
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Rénovation énergétique de 133 logements - Cité Houpette III - Houdeng-Goegnies
Description: Le présent marché s’inscrit dans le cadre du « plan de rénovation des logements publics 2020-2024 » et concerne lA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE 133 LOGEMENTS (97 maisons unifamiliales et 36 appartements). Le marché comporte 4 lots : 1. Rénovation énergétique de 133 logements, ventilation et installations sanitaires de 36 appartements. 2. Rénovation de salles de bains et installations sanitaires de maisons 3. Rénovations des cuisines des maisons et appartements 4. Rénovation des abords privatifs Lieu d’exécution : Cité Herman Houpette III à Houdeng-Goegnies (Rues des Cornouailles, d'Angleterre, d'Ecosse, d'Irlande, du Pays de Galle, des Primevères, des Coquelicots). Les travaux auront lieu en site occupé. A l’occasion du présent marché, l’adjudicateur souhaite : - lutter contre le dumping social et la fraude sociale ; - renforcer la cohésion sociale et le développement durable en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle par l'utilisation d'une clause sociale flexible ; L’adjudicateur se réserve le droit de procéder à la répétition d’ouvrages similaires par voie de procédure négociée, conformément à l’article 42, § 1er, 2°, b), de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ce sur l’ensemble des cités du patrimoine reprises au Plan de Rénovation 2020-2024 de Centr'Habitat et dont la liste est détaillée au CSC.
Identifiant de la procédure: d87d6aa9-23c8-4951-87d4-431dc531754c
Identifiant interne: 10/17/2023 10:35 AM 3PID883 T22.883 (125.459)
Type de procédure: Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
2.1.2 Lieu d’exécution
Ville:  La Louvière
Code postal:  7100
Entité secondaire du pays:  Arr. La Louvière (BE329)
Pays:  Belgique
Informations complémentaires:  La Louvière
2.1.2 Lieu d’exécution
Ville:  La Louvière
Code postal:  7100
Entité secondaire du pays:  Arr. La Louvière (BE329)
Pays:  Belgique
Informations complémentaires:  La Louvière
2.1.2 Lieu d’exécution
Ville:  La Louvière
Code postal:  7100
Entité secondaire du pays:  Arr. La Louvière (BE329)
Pays:  Belgique
Informations complémentaires:  La Louvière
2.1.2 Lieu d’exécution
Ville:  La Louvière
Code postal:  7100
Entité secondaire du pays:  Arr. La Louvière (BE329)
Pays:  Belgique
Informations complémentaires:  La Louvière
2.1.2 Lieu d’exécution
Ville:  La Louvière
Code postal:  7100
Entité secondaire du pays:  Arr. La Louvière (BE329)
Pays:  Belgique
Informations complémentaires:  La Louvière
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: VISITE DU SITE Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux. A cet effet, une attestation est jointe au CSC. Celle-ci sera complétée par le soumissionnaire et signée par l’adjudicateur. Le soumissionnaire adressera un mail à l’adjudicateur pour marquer son intérêt pour la visite à n.demuylder@centrhabitat.be et n.vanherpe@centrhabitat.be Une date et une heure de visite lui seront à cette fin communiquées. Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée. CAUTIONNEMENT : S’agissant de travaux à réaliser : - en site occupé, - auprès d’un secteur fragilisé, en attente des améliorations énergétiques programmées, - dans le contexte d’un programme subsidié conditionnellement à l’atteinte des objectifs définis dans le « Plan de rénovation des logements publics 2020-2024 », le pouvoir adjudicateur a la volonté de disposer de garanties financières plus importante dans le cadre du présent marché. De ce fait, en dérogation à l’article 25 §2 de l’AR du 14/01/2013, le montant de la caution est donc porté à 10% en lieu et place de 5% du montant de commande pour les lots 1 et 2. DELAIS : Vu l’importance du respect des délais dans ce marché subsidié et soumis à un programme strict et vu que le délai d’exécution constitue un critère d’attribution, le montant total des amendes pour retard est porté au maximum à 10% du montant initial du marché. Les dates de début de travaux sont données à titre indicatif et n'engagent en rien l'adjudicateur. L’adjudicateur se réserve le droit de procéder à la répétition d’ouvrages similaires par voie de procédure négociée, conformément à l’article 42, § 1er, 2°, b), de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ce sur l’ensemble des cités du patrimoine reprises au Plan de Rénovation 2020-2024 de Centr'Habitat et dont la liste est détaillée au CSC.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: Rénovation énergétique de 133 logements, ventilation et installations sanitaires de 36 appartements
Description: Rénovation énergétique de 133 logements, ventilation et installations sanitaires de 36 appartements
Identifiant interne: 125.469/1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45331210 Travaux d'installation de ventilation
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211310 Travaux de construction de salles de bains
Options:
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Options exigées (Le soumissionnaire propose un PU pour l'ensemble des postes repris en option exigée.)
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville:  La Louvière
Code postal:  7100
Entité secondaire du pays:  Arr. La Louvière (BE329)
Pays:  Belgique
Informations complémentaires:  La Louvière
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 2024-01-08+01:00
Date de fin: 2025-10-17+02:00
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 70
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d’exécution et organisation de chantier
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Indemnité pour retard d’exécution des travaux de rénovation de salle de bains/wc
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Aucun
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Aucun
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision
Organisation chargée des procédures de recours: [ CONSEIL D'ETAT ] ---
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: [ SCRL Centr'Habitat ] ---
Organisation qui signe le marché: [ SCRL Centr'Habitat ] ---
5.1 Lot: LOT-0002
Titre: Rénovation de salles de bains et réseau d'adductions
Description: Rénovation de salles de bains et réseau d'adductions
Identifiant interne: 125.459/2
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211310 Travaux de construction de salles de bains
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville:  La Louvière
Code postal:  7100
Entité secondaire du pays:  Arr. La Louvière (BE329)
Pays:  Belgique
Informations complémentaires:  La Louvière
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 2023-10-30+01:00
Date de fin: 2023-10-31+01:00
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 70
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d’exécution et organisation de chantier
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Indemnité pour retard d’exécution des travaux de rénovation de salle de bains/wc
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Aucun
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Aucun
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision
Organisation chargée des procédures de recours: [ CONSEIL D'ETAT ] ---
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: [ SCRL Centr'Habitat ] ---
5.1 Lot: LOT-0003
Titre: Rénovation de cuisines
Description: Rénovation de cuisines
Identifiant interne: 125.459/3
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421151 Installation de cuisines équipées
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville:  La Louvière
Code postal:  7100
Entité secondaire du pays:  Arr. La Louvière (BE329)
Pays:  Belgique
Informations complémentaires:  La Louvière
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 2023-10-30+01:00
Date de fin: 2023-10-31+01:00
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 80
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Méthodologie de mise en œuvre pour garantir le délai global et par bloc de logements
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Aucun
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Aucun
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision
Organisation chargée des procédures de recours: [ CONSEIL D'ETAT ] ---
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: [ SCRL Centr'Habitat ] ---
5.1 Lot: LOT-0004
Titre: Rénovation d'abords privatifs extérieurs
Description: Rénovation d'abords privatifs extérieurs
Identifiant interne: 125.459/4
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Options:
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Options exigées (Le soumissionnaire propose un PU pour l'ensemble des postes repris en option exigée.)
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville:  La Louvière
Code postal:  7100
Entité secondaire du pays:  Arr. La Louvière (BE329)
Pays:  Belgique
Informations complémentaires:  La Louvière
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 2023-10-30+01:00
Date de fin: 2023-10-31+01:00
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 80
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Méthodologie de mise en œuvre pour garantir le délai global et par bloc de logements
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Aucun
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Aucun
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision
Organisation chargée des procédures de recours: [ CONSEIL D'ETAT ] ---
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: [ SCRL Centr'Habitat ] ---
6. Résultats
Valeur de tous les marchés attribués dans le cadre de la procédure en question: 5,620,355.90 EUR
6.1 Identificateur de lot de résultat: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: [ LIXON ] ---
Soumissionnaire:
Identifiant de l’offre: LIXON
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 5,620,355.90 EUR
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: No
Pourcentage de sous-traitance connu: No
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 125.469/1-1
Titre: [ Rénovation énergétique de 133 logements, ventilation et installations sanitaires de 36 appartements ] ---
Date de conclusion du marché: 2023-10-16+02:00
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: [SCRL Centr'Habitat] ---
6.1.3 Soumissionnaires non retenus
Soumissionnaire:
Nom officiel: Etablissements Jean Wust
6.1.4 Informations statistiques
Type d’irrégularité alléguée:
Offres ou demandes de participation reçues:
Offres: 2
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 5,620,355.90 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 5,909,263.50 EUR
6.1 Identificateur de lot de résultat: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4 Informations statistiques
Type d’irrégularité alléguée:
Offres ou demandes de participation reçues:
Offres: 2
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 0 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 0 EUR
6.1 Identificateur de lot de résultat: LOT-0003
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4 Informations statistiques
Type d’irrégularité alléguée:
Offres ou demandes de participation reçues:
Offres: 0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 0 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 0 EUR
6.1 Identificateur de lot de résultat: LOT-0004
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4 Informations statistiques
Type d’irrégularité alléguée:
Offres ou demandes de participation reçues:
Offres: 2
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 0 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 0 EUR
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: SCRL Centr'Habitat
Numéro d’enregistrement: 0401763211
Adresse postale: Rue Edouard Anseele, 48  
Ville: La Louvière
Code postal: 7100
Pays: Belgique
Point de contact: Sergio Spoto
Adresse électronique: s.spoto@centrhabitat.be
Téléphone: +32 64221782
Télécopieur: +32 64216552
Adresse internet: http://www.centrhabitat.be/
Profil de l’acheteur: https://www.publicprocurement.be
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: 3P
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen
Code postal: 2000
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@3p.eu
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation:
Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: FPS Policy and Support
Numéro d’enregistrement: BE001
Ville: Brussel
Code postal: 1000
Pays: Belgique
Adresse électronique: e.proc@publicprocurement.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0004
Nom officiel: CONSEIL D'ETAT
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: rue de la Science, 33  
Ville: Bruxelles (Etterbeek)
Code postal: 1040
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@conseildedat.be
Téléphone: +32 22349611
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel: Etablissements Jean Wust
Numéro d’enregistrement: BE 0402443595
Adresse postale: Rue Grondal 14  
Ville: Thimister-Clermont
Code postal: 4890
Pays: Belgique
Adresse électronique: pol.saucez@wust.be
Téléphone: +32 87594711
Télécopieur: +32 87594812
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
8.1 ORG-0006
Nom officiel: LIXON
Numéro d’enregistrement: BE 0401722926
Adresse postale: Quai de la Danse, 14  
Ville: Marchienne-au-Pont
Code postal: 6030
Pays: Belgique
Adresse électronique: l.durant@lixon.net
Téléphone: +32 71310125
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis:  88d17a7e-0e34-4780-98a3-eecf715f60de - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2023-10-24+02:00 00:00:00+02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français 
11.2 Informations relatives à la publication

Annonces similaires du BDA :