Le présent avis a trait à la publication d'un:   AVIS DE MARCHE  
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel :  Institut National des Radioéléments
Adresse postale :  1, Avenue de l'Espérance, BE- 6220  Fleurus
Point de contact:  Monsieur Jean Cotton
Tél:   +32 71829734
Courriel:   jean.cotton@ire.eu
Adresse(s) internet:   http://www.ire.eu/fr/index_fr.php  
Adresse internet du profil d'acheteur:  



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Invitation à présenter une offre - Revamping des groupes de pulsion du bâtiment B06 - Procédure négociée directe avec publication préalable  
Numéro de référence:   CT2209-26
II.1.2. Code CPV principal :  45331230
II.1.3. Type de marché :  travaux
II.1.4. Description succincte
voir II.2.4
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots:   NON


II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE32B
Lieu d'exécution principal:   Institut National des Radioéléments, 1, Avenue de l'Espérance à 6220 Fleurus
II.2.4. Description
L’IRE ou Institut National des Radioéléments est une fondation d‘utilité publique, dont l’activité principale est la production de radioisotopes pour des applications de diagnostic et de thérapie dans le domaine de la médecine nucléaire. L’IRE est le leader mondial de la production de Molybdène-99.   Ce marché est initié suite à l'état de vétusté des groupes de pulsion (GP) du B06.   Les principaux objectifs du projet sont :   - remettre à neuf les GP, et augmenter ainsi leur longévité ;   - améliorer les conditions de travail dans le B06C et B06D en période estivale par refroidissement de l’air pulsé par les GP.   Les travaux porteront principalement sur :   - l'installation de 3 nouveaux GP (groupes de pulsion) dans le bâtiment B06B et d'un nouveau GP dans le bâtiment B06D. Le débit de chaque GP est de 16.000m³/h. Ces GP assurent la compensation de l’air permettant d’atteindre les dépressions désirées dans les laboratoires du production.   - le démantèlement des 6 anciens GP du B06;   - l'installation d'une production et distribution d'eau glacée glycolée pour alimenter les batteries froides des nouveaux GP.   L’ensemble de la description technique du projet est détaillée dans le document annexé.  
II.2.7. Durée
Début (jj/mm/aaaa):   2023-03-01
Fin (jj/mm/aaaa):   2024-06-30
Renouvellement possible:   NON



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:  
1. Déclaration implicite : Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61§ 2 1° de l’AR du 15 juillet 2011: faillite, condamnation, fausses déclarations, retard de paiement de cotisations sociales, d’impôts ou taxes. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire tout document prouvant qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion2. Habilitation :Conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, le soumissionnaire déclare disposer pour lui-même en tant que personne morale et pour l’ensemble des membres de son personnel amenés à exercer les prestations visées par le présent marché de l’habilitation du niveau minimum « SECRET ». Le soumissionnaire disposant déjà d’une habilitation est invité à en remettre une preuve en annexe de son offre. Dans le cas contraire, le soumissionnaire sera tenu de compléter l’accusé de réception des démarches nécessaires à l’obtention des habilitations requises. Cet accusé se trouve en annexe du présent cahier spécial des charges. 3. Défaut d'exécution :Est exclu du présent marché, le soumissionnaire étant toujours frappé d’une sanction pour défaut d’exécution d’un marché antérieur équivalent.

III.1.2 Capacité économique et financière
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Agréation requise: D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 4

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Une liste des principaux travaux exécutés au cours des trois dernières années, assorties de 3 certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.2. L'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services.3. Un certificat VCA (LSC-Liste de contrôle Sécurité, santé et environnement entreprises Contractantes) attestant que l'entrepreneur satisfait aux exigences minimales en matière de sécurité, santé et environnement, ou un document équivalent pour les soumissionnaires étrangers.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. Liste d'au minimum 3 référence de travaux dans le démantèlement et l'installation de groupe de pulsion dans un secteur industriel.
2. Le soumissionnaire fournira le CV complet du personnel pressenti pour effectuer la mission prouvant leur expérience dans le secteur d'activité du marché
3. Fournir le certificat adéquat.
Agréation requise: D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 4



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée: OUI
Justification

IV.1.8 Information concernant l’Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP:   NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d’intérêt   2023-02-01  14:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :   EN, FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa):   2023-06-01




VI.3. Informations complémentaires
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre: Par la remise de son offre, le soumissionnaire reconnaît :• s’être rendu compte de toutes les particularités inhérentes à l’environnement qui conditionnent l’exécution du marché, en termes de délais, de temps à y consacrer et de coûts y afférant (obtention des habilitations/attestation, temps d’entrée sur le site, examens de sécurité, etc.) ;• avoir été sur place et s'être rendu compte de la situation existante sur le lieu de construction, de sa situation, de ses abords et des voies d'accès ;• avoir reçu toute information utile lui permettant de comprendre l’étendue du marché ;• s’être donc rendu compte de l'ampleur de l'entreprise et du degré de difficulté des travaux à exécuter, plus particulièrement en ce qui concerne:o la coordination générale des travaux;o l'aménagement du chantier;o les dispositifs de sécurité à mettre en place sur le chantier;o les possibilités d'acheminement et de stockage des matériaux de construction;o l'installation des échafaudages;o les éventuels travaux de démolition;o …• avoir calculé le juste montant de son offre en tenant compte de cette connaissance du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution. Passé le stade du dépôt de son offre, le soumissionnaire ne pourra plus revendiquer la découverte d’une quelconque difficulté de nature à modifier le montant total de l’offre ou le délai fixé. Les prix unitaires portés par l’adjudicataire à son bordereau ne subiront pas de modifications quelles que soient les difficultés rencontrées, les sujétions supportées et faux frais de toutes natures.CONDITIONS POUR ACCEDER A LA VISITE : Le soumissionnaire doit être en ordre d'habilitation, avoir réalisé les 2 quizz (conventionnel et radioprotection), être en ordre de visite médicale. Il doit signer le contrat de radioprotection et de sécurité (en annexe du CSC).Il doit fournir les renseignements nécessaires pour pouvoir avoir accès au site (nom, prénom, profession, date de naissance, nationalité, pays de résidence, tél, adresse mail) et ce au moins une semaine avant la visite.Le soumissionnaire doit contacter MR SAMUEL GODEAUX pour prendre rendez-vous.Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
tribunal de commerce de charleroi
Boulevard Alfred de Fontaine 10,  BE- 6000  Charleroi

VI.5 Date d’envoi du présent avis
2022-12-12