Le présent avis a trait à la publication d'un: AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1. Nom et adresses
Nom officiel : Direction régionale de Namur
Adresse postale : Avenue Gouverneur Bovesse, 41, BE- 5100 Namur
Courriel: carole.wangermez@cfwb.be
Adresse(s) internet: http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
Adresse internet du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=437837
SECTION II. OBJET
II.1. Étendue du marché
II.1.1. Intitulé
NAMUR H.E.C.F. – Site de la Caserne - Aménagement de la caserne – Phase 3 Numéro de référence: DRI Namur - CF-22/9449-4/PO-F02_2
II.1.2. Code CPV principal : 45000000
II.1.3. Type de marché : travaux
II.1.4. Description succincte
Aménagement de la caserne – Phase 3
Lot 1 : Rénovation et extension
Lot 2 : Renouvellement de l’installation électrique et extension installation incendie
Lot 3 : Aménagement d’un nouvel ascenseur
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5 Date d’envoi du présent avis
2022-03-09
SECTION VII. MODIFICATIONS DU CONTRAT - DE LA CONCESSION
VII.1. Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1. Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2. Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Au lieu de:
Date (jj/mm/aaaa): 2022-03-24
Heure locale: 10:00
A lire:
Date (jj/mm/aaaa): 2022-04-19
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Modalités d’ouverture des offres
Au lieu de:
Date (jj/mm/aaaa): 2022-03-24
Heure locale: 10:00
A lire:
Date (jj/mm/aaaa): 2022-04-19
Heure locale: 10:00
Numéro de section: II.2.3)
n° lot: 1
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lieu principal d'exécution
Au lieu de:
/12 à 5000 Namur
A lire:
NAMUR H.E.C.F. – Site de la Caserne – Rue des Bourgeois n° 10/12 à 5000 Namur
Numéro de section: II.2.7)
n° lot: 1
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Durée en mois Durée en jours
Au lieu de:
120
A lire:
140
Numéro de section: II.2.3)
n° lot: 2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lieu principal d'exécution
Au lieu de:
/12 à 5000 Namur
A lire:
NAMUR H.E.C.F. – Site de la Caserne – Rue des Bourgeois n° 10/12 à 5000 Namur
Numéro de section: II.2.3)
n° lot: 3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lieu principal d'exécution
Au lieu de:
/12 à 5000 Namur
A lire:
NAMUR H.E.C.F. – Site de la Caserne – Rue des Bourgeois n° 10/12 à 5000 Namur
Numéro de section: III.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Conditions particulières d'exécution
Au lieu de:
Lot 1 :. Par ailleurs, le délai d’exécution de 120 jours ouvrables est applicable pour l’exécution de l’ensemble des trois lots. Une coordination entre les lots est donc nécessaire préalablement avant de déterminer le début du chantier. La coordination planning chantier sera affectée par l’adjudicataire du lot 1 pour un déroulement optimal des travaux dans le délai contractuel commun à l’ensemble des lots. L’occupation des locaux doit toujours être possible durant les travaux.
A lire:
Lot 1 :. Par ailleurs, le délai d’exécution de 140 jours ouvrables est applicable pour l’exécution de l’ensemble des trois lots. Une coordination entre les lots est donc nécessaire préalablement avant de déterminer le début du chantier. La coordination planning chantier sera affectée par l’adjudicataire du lot 1 pour un déroulement optimal des travaux dans le délai contractuel commun à l’ensemble des lots. L’occupation des locaux doit toujours être possible durant les travaux.
VII.2 Informations sur les modifications
VII.2.1 Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat)
Deux modifications sont apportées:
1) La date d'ouverture des offres est reportée au 19 avril 2022 à 10h00
2) le délai d'exécution pour la totalité du marché est de 140 jours ouvrable, au lieu de initialement 120 jours ouvrables (cfr cahier spécial des charges V3Finale)