Le présent avis a trait à la publication d'un:   AVIS DE MARCHE  
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel :  Commune d'Yvoir
Adresse postale :  Rue de l’Hôtel de Ville, 1, BE- 5530  Yvoir
Tél:   +32 82610310
Fax:   +32 82610311
Courriel:   commune@yvoir.be
Adresse(s) internet:   www.yvoir.be  
Adresse internet du profil d'acheteur:  

I.3. Communication

Nom officiel :  LOW-a ARCHITECTURE
Adresse postale :  Rue de la Vallée ,20, BE- 1050  Bruxelles
Point de contact:  Monsieur Maxime LIEGEOIS
Tél:   +32 28504711
Courriel:   maxime@low-a.be
Adresse(s) internet:   https://www.low-a.be/  
Adresse internet du profil d'acheteur:  


II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Invitation à présenter une offre - Aménagement et extension de la salle de Purnode (PIC 2019-2021) - TECHNIQUES SPECIALES - Procédure négociée directe avec publication préalable  
Numéro de référence:   T/PNDAP/2022/Techniques spéciales
II.1.2. Code CPV principal :  45210000
II.1.3. Type de marché :  travaux
II.1.4. Description succincte
voir II.2.4
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots:   NON


II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE351
Lieu d'exécution principal:   PURNODE - Rue des Ecoles
II.2.4. Description
Travaux de démolition et de construction d'une partie de la salle polyvalente de Purnode sise rue des Ecoles à 5530 Purnode.   Suite à une première procédure du marché de travaux ''Aménagement et extension de la salle de Purnode (PIC 2019-2021)'' le Collège communal a décidé de ne pas attribuer le lot 3 du marché (Techniques spéciales) et de relancer la procédure suivant le mode de passation et les conditions arrêtées par le Conseil communal du 25 octobre 2021.   Le présent marché ne concerne donc que le lot 3 désigné dans les documents du marché.  
II.2.7. Durée
160   jour(s)
Renouvellement possible:   NON



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:  
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

III.1.2 Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Voir agréation reprise ci-après.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. Voir agréation reprise ci-après.
Agréation requise: D17 (Chauffage central, installations thermiques), Classe 2 OU D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 2 OU P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 2.

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Le soumissionnaire transmettra obligatoirement une liste de :• deux (2) travaux similaires ;• exécutés au cours des trois (3) dernières années ;• dont la réception provisoire a été accordée ;• et assortie d’un certificat de bonne exécution signé par le Maître de l’Ouvrage ;Par travaux similaires, il faut comprendre :• travaux réalisés dans le cadre d’un marché public ;• ayant idéalement une vocation d’utilité publique (salle polyvalente, salle de sport, crèche, école, hôtel de Ville, etc.)

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. d'un montant de travaux minimal de 100.000 EUR HTVA.
Agréation requise: D17 (Chauffage central, installations thermiques), Classe 2 OU D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 2 OU P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 2.



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée: OUI
Justification

IV.1.8 Information concernant l’Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP:   NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d’intérêt   2022-03-07  10:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :   FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa):   2022-08-04




VI.3. Informations complémentaires
Délai d’exécution en JOURS OUVRABLES.Le pouvoir adjudicateur décide de ne pas diviser le présent marché en lots pour les raisons principales suivantes : L’allotissement rendrait l’exécution du marché difficile sur le plan technique ; La nécessité de coordonner les adjudicataires des différents lots risque de compromettre gravement la bonne exécution du marché ; La division du marché en lots dilue les responsabilités des différents adjudicataires au point d’en arriver à une impossibilité de fixer les responsabilités.A dater de la date du début des travaux, ceux-ci doivent être entièrement achevés et réceptionnés (réception provisoire accordée) dans un délai maximal de 160 jours ouvrables.Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre: Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux.Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée.Contact pour la visite des lieux :Nom : Monsieur Amaury DESPRETSAdresse : Clos du Chenois, 4 - 5530 YvoirTéléphone : 082/61.03.26Gsm : 0477/56.11.63E-mail : amaury.desprets@yvoir.beVisite virtuelle des lieuxDe plus afin que le soumissionnaire puisse avoir une parfaite connaissance des lieux et en vue de faciliter la remise de son offre, le Pouvoir Adjudicateur met à sa disposition un lien vers la visite virtuelle de la salle polyvalente dans sa situation existante :https://my.matterport.com/show/?m=Bo4FsKq1Ub3Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Conseil d'Etat
Rue de la Science, 33,  BE- 1040  BRUXELLES
Tél:   +32 22349611
Fax:   +32 22349842
Courriel:   info@raadvst-consetat.be

VI.5 Date d’envoi du présent avis
2022-02-17