Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS DE MARCHE 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: RW-SPW-O8.10.02-Direction des Routes de Verviers
Adresse postale: Rue Xhavée 62,BE-4800 Verviers
Point de contact: Ir. Philippe ELSEN
Tél: +32 87323131
Courriel: philippe.elsen@spw.wallonie.be
Adresse(s) internet: http://www.wallonie.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425161

I.3. Communication

Nom officiel: Direction des Routes de Verviers
Adresse postale: rue Xhavée 62,BE-4800 Verviers
Courriel: arnaud.kohler@spw.wallonie.be
Adresse(s) internet: http://www.wallonie.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425161


II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Communes de THEUX-VERVIERS N657 – BK 3.5 - BK 4.3 Allongement de la L706 – Réfection de voirie Aménagement d’un cheminement cyclo-piéton et d’un parking covoiturage 
Numéro de référence: SPW-MI10.2-MI-O8.10.02-21-2294-F02_0
II.1.2. Code CPV principal: 45200000
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Le présent marché est un marché de travaux. Le présent marché comprend l’exécution des travaux suivants:
- La création d’un nouveau cheminement cyclo-piéton entre le carrefour dit « Maison-Bois" et le nouveau giratoire autoroutier du Laboru
o Terrassement des accotements
o Nouveaux éléments linéaires
o Nouveau coffre
o Réhabilitation des avaloirs et chambres de visite de l’égouttage existant.
- Réhabilitation des accotements en trottoir et zone verdurisée
o Terrassement des accotements
o Nouveaux éléments linéaires
o Nouveau coffre
o Réhabilitation des avaloirs et chambres de visite de l’égouttage existant.
o Plantations diverses dans les zones tampons.
Ces deux opérations nécessitent un rétrécissement de la voirie actuelle
- Réhabilitation de la chaussée
o Fraisage des couches d’hydrocarboné
o Reprofilage de la couche de liaison et pose d’une nouvelle couche d’usure
o Pose de nouveaux avaloirs
o Réfection ponctuelle de la fondation
- Création d’un nouveau parking covoiturage
- Terrassement complet du coffre nécessaire
- Réalisation d’une structure drainante pour les zones de stationnement et d’une nouvelle voirie pour les accès
- Création d’aménagements paysagers aux abords direct du parking.
Les travaux s’effectuent sur une voirie du type de Réseau IIIa
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON


II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE335
Lieu d'exécution principal: Commune de Theux-Verviers - N657 - BK 3.5 - BK 4.3
II.2.4. Description
Le présent marché est un marché de travaux. Le présent marché comprend l’exécution des travaux suivants:  - La création d’un nouveau cheminement cyclo-piéton entre le carrefour dit « Maison-Bois" et le nouveau giratoire autoroutier du Laboru o Terrassement des accotements o Nouveaux éléments linéaires o Nouveau coffre o Réhabilitation des avaloirs et chambres de visite de l’égouttage existant. - Réhabilitation des accotements en trottoir et zone verdurisée o Terrassement des accotements o Nouveaux éléments linéaires o Nouveau coffre o Réhabilitation des avaloirs et chambres de visite de l’égouttage existant. o Plantations diverses dans les zones tampons. Ces deux opérations nécessitent un rétrécissement de la voirie actuelle - Réhabilitation de la chaussée o Fraisage des couches d’hydrocarboné o Reprofilage de la couche de liaison et pose d’une nouvelle couche d’usure o Pose de nouveaux avaloirs o Réfection ponctuelle de la fondation - Création d’un nouveau parking covoiturage - Terrassement complet du coffre nécessaire - Réalisation d’une structure drainante pour les zones de stationnement et d’une nouvelle voirie pour les accès - Création d’aménagements paysagers aux abords direct du parking. Les travaux s’effectuent sur une voirie du type de Réseau IIIa 
II.2.7. Durée
100 jour(s)
Renouvellement possible: NON



III.1. Conditions de participation


III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Classe: Classe 5 : jusqu'à 1.810.000 EUR, Catégorie: C

III.2 Conditions liées au marché

III.2.2 Conditions particulières d'exécution:
« En condition d’exécution du marché, il est imposé àl’adjudicataire de mener des actions de formation, d’insertion ou d’intégrationsocioprofessionnelle dans le cadre de l’exécution du marché ».




IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.8 Information concernant l’Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d’intérêt 2021-11-09 14:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:  FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7 Lancement des procédures d’attribution
Date: 2021-11-09
Heure locale: 14:00
Adresse: OUVERTURE ELECTRONIQUE



VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Conseil d'Etat
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles
Courriel: info@raadvst-consetat.be
Adresse(s) internet:Adresse(s) internet: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Organe chargé des procédures de médiation
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Lucien Namèche, 54, BE-5000 Namur
Courriel: courrier@le-mediateur.be
Adresse(s) internet: www.le-mediateur.be

VI.4.3 Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours
« Demande de suspension et/ou de mesures provisoires : requête introduite au Conseil d’Etat dans les 15 jours à compter du lendemain du jour de l’envoi de la notification de la décision ou de la prise de connaissance de l’acte selon le cas. Cette demande peut être introduite par un acte distinct ou en même temps que le recours en annulation, par un seul et même acte appelé requête unique. Si l’extrême urgence est invoquée, la demande doit contenir des mentions spécifiques décrites sur le site internet du Conseil d’Etat. Requête en annulation : requête introduite au Conseil d’Etat dans les 60 jours à compter du lendemain du jour de l’envoi de la notification de la décision »

VI.4.4 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
RW-SPW-O8.10.02-Direction des Routes de Verviers
Rue Xhavée 62, BE-4800 Verviers
Tél: +32 87323131
Courriel: philippe.elsen@spw.wallonie.be
Adresse(s) internet: http://www.wallonie.be

VI.5 Date d’envoi du présent avis
2021-10-07