Le présent avis a trait à la publication d'un: AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1. Nom et adresses
Nom officiel: Commune de Chaudfontaine
Adresse postale: Avenue du Centenaire, 14,BE-4053 Embourg
Point de contact: Madame Elodie MINET
Tél: +32 43615523
Fax: +32 43615568
Courriel: elodie.minet@chaudfontaine.be
Adresse(s) internet: https://www.chaudfontaine.be
SECTION II. OBJET
II.1. Étendue du marché
II.1.1. Intitulé
Invitation à présenter une offre - Aménagement de terrain en vue du placement de 30 logements modulaires et d'un parking - Procédure négociée directe avec publication préalable Numéro de référence: V2021/1565
II.1.2. Code CPV principal: 45111291
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
voir II.2.4
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON
II.2. Description
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE332
Lieu d'exécution principal: rue du Chalet à 4051 Vaux-sous-Chèvremont
II.2.4. Description
Le chantier sera réalisé en 1 phase sans interruptions afin de réaliser les paliers équipés complètement (égouttage, eau, électricité, accès). Les travaux devront se terminer impérativement avant le 31 octobre 2021 au plus tard. Compte tenu de l’urgence de réalisation du chantier, le pouvoir adjudicateur ne demande pas la constitution d’un cautionnement dans le cadre du présent marché car l’exécution des travaux doit démarrer au plus vite et qu’il est impossible de respecter les délais fixés à l’article 27 pour la constitution du cautionnement. Compte tenu de l’absence de cautionnement, et du délai d’exécution très court, les travaux seront facturés intégralement à la fin du chantier (à l’exception de la remise en état).
II.2.7. Durée
13 jour(s)
Renouvellement possible: NON
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1. Conditions de participation
III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
III.1.2 Capacité économique et financière
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Agréation requise: G (Entreprises de terrassements), Classe 1
III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Agréation requise: G (Entreprises de terrassements), Classe 1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1.1 Type de pocédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée: OUI
Justification
IV.1.8 Information concernant l’Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON
IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d’intérêt 2021-10-12 10:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa): 2022-02-09
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. Informations complémentaires
Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.
VI.4 Procédures de recours
VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de Liège, BE-4000 Liège
VI.5 Date d’envoi du présent avis
2021-09-29