Le présent avis a trait à la publication d'un: AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1. Nom et adresses
Nom officiel: ACIS Asbl
Adresse postale: Avenue de la Pairelle, 33-34,BE-5000 Namur
Point de contact: Jill Langelez
Tél: +32 81251273
Courriel: infra.marchespublics@acis-group.org
Adresse(s) internet: http://acis-group.org/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=412337
SECTION II. OBJET
II.1. Étendue du marché
II.1.1. Intitulé
Transformation d’un Bâtiment en 6 Résidences-Services à La Maison de Repos Sainte-Joséphine à THEUX : • LOT 01 : GROS-OEUVRE & PARACHEVEMENT •LOT 03 : CHAPES ET CARRELAGE •LOT 04 : ELECTRICITE •LOT 08 : MENUISERIE INTERIEURE Numéro de référence: A.C.I.S. Asbl-INFRA/2021/140A/RS_LOTS01-03-04-08-F02_1
II.1.2. Code CPV principal: 45000000
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Transformation d’un Bâtiment en 6 Résidences-Services
• LOT 01 : GROS-OEUVRE & PARACHEVEMENT
• LOT 03 : CHAPES ET CARRELAGE
• LOT 04 : ELECTRICITE
• LOT 08 : MENUISERIE INTERIEURE
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5 Date d’envoi du présent avis
2021-08-12
SECTION VII. MODIFICATIONS DU CONTRAT - DE LA CONCESSION
VII.1. Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1. Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2. Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.14)
n° lot: 04
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informations complémentaires
Au lieu de:
Le délai d’exécution global des travaux pour l’ensemble des lots du présent marché est fixé à 220 jours ouvrables. Ce délai est d’application pour chacun des lots et détermine la durée totale du chantier tous lots confondus. Il n’y a pas de délai partiel spécifique à chacun des lots, et l’ensemble des adjudicataires est donc tenu de s’inscrire dans le planning général du chantier, qui détermine pour tous une date de démarrage et une durée communes. Chaque adjudicataire de chacun des lots est donc pleinement conscient que son activité ne démarrera pas simultanément avec celle des autres lots, et qu’elle sera l’objet de plusieurs interruptions afin de coordonner les travaux des différentes entreprises co-traitantes. . Ces interruptions et décalages d’activités sont inclus dans le délai global du chantier et ne donnent donc pas lieu à une suspension de celui-ci. Elles ne donneront droit à aucune indemnité.
A lire:
Le délai d’exécution global des travaux pour l’ensemble des lots du présent marché est fixé à 220 jours ouvrables. Ce délai est d’application pour chacun des lots et détermine la durée totale du chantier tous lots confondus. Il n’y a pas de délai partiel spécifique à chacun des lots, et l’ensemble des adjudicataires est donc tenu de s’inscrire dans le planning général du chantier, qui détermine pour tous une date de démarrage et une durée communes. Chaque adjudicataire de chacun des lots est donc pleinement conscient que son activité ne démarrera pas simultanément avec celle des autres lots, et qu’elle sera l’objet de plusieurs interruptions afin de coordonner les travaux des différentes entreprises co-traitantes. . Ces interruptions et décalages d’activités sont inclus dans le délai global du chantier et ne donnent donc pas lieu à une suspension de celui-ci. Elles ne donneront droit à aucune indemnité. POUR LE LOT 04 ELECTRICITE: . L'exécution du lot 04 Electricité comprend le démontage du matériel existant en vue de le récupérer ainsi que le remontage et le raccordement de ce matériel récupéré. . La reprogrammation et la mise en service seront, quant à elles, assurées par ESSEC.
VII.2 Informations sur les modifications
VII.2.1 Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat)
POUR LE LOT 04 ELECTRICITE:
L'exécution du lot 04 Electricité comprend le démontage du matériel existant en vue de le récupérer ainsi que le remontage et le raccordement de ce matériel récupéré.
La reprogrammation et la mise en service seront, quant à elles, assurées par ESSEC.