Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Sibelga
Adresse postale: Quai des usines 16 ,BE-1000 Bruxelles
Tél: +32 25494265
Courriel: public_procurement@sibelga.be
Adresse(s) internet: www.sibelga.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414743



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
SIBELGA - Projet MOBICLICK : Etude, fourniture, installation en domaine privé, raccordement et entreitende bornes de recharges électriques universelles en Région de Bruxelles-Capitale 
Numéro de référence: Sibelga-SIB20TW1601-F03_0
II.1.2. Code CPV principal: 45200000
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Marché de travaux ayant pour objet l’étude, la fourniture, installation en domaine privé, raccordement et maintenance de bornes universelles de recharge électriques en Région de Bruxelles-Capitale.
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON
II.1.7. Valeur totale du marché (hors TVA)
3343472.22 EUR

II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE1
II.2.4. Description
Le présent marché concerne :   Marché de travaux ayant pour objet Etude, fourniture, installation en domaine privé, raccordement et maintenance de bornes universelles de recharge électriques en Région de Bruxelles-Capitale  o De toutes puissances, AC  o Fixation murale ou au sol  o Mono- ou multi-points de recharge par borne  o Le cas échéant, avec autotransformateur  o Interopérables  o Toutes fournitures et travaux de câblage électrique inclus  o La maintenance curative de celles-ci pendant la période de garantie de 2 ans avec possibilité de prolongation de 3x 1 an  o L’intégration de bornes existantes  



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.3 Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre: OUI

IV.1.8 Information concernant l’Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON



Lot 1

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date d'attribution du marché
2021-06-14

V.2.2. Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: NON

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Cegelec
Adresse postale: Avenue des Etats Unis 1,BE-6041 Gosselies
Code NUTS: BE32B
Le titulaire est une PME: NON

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)




VI.3. Informations complémentaires
Vous pouvez retrouver des informations supplémentaires dans le document annexé SIB20TW1601

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Le Conseil d'Etat
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles

VI.4.2 Organe chargé des procédures de médiation
Le Conseil d'Etat
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles

VI.4.4 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Le Conseil d'Etat
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles

VI.5 Date d’envoi du présent avis
2021-07-16