Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Fondation KANAL
Adresse postale: Quai de Willebroeck, 3-7,BE-1000 Bruxelles
Point de contact: Monsieur André Verstraeten
Tél: +32 495108865
Courriel: averstraeten@kanal.brussels
Adresse(s) internet: www.kanal.brussels 



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
KANAL - Construction d'un pôle culturel sur le site de l'ancien garage Citroën Yser - Lot 3 : gros-oeuvre/toitures/façades/techniques spéciales/parachèvements 
Numéro de référence: K-23
II.1.2. Code CPV principal: 45212000
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
voir II.2.4 (de la publication initiale)
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON





VI.5 Date d'envoi du présent avis
2021-04-02



VII.1. Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1. Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2. Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.4
Endroit où se trouve le texte à rectifier: VI.4.1
Au lieu de:
Conseil d'Etat. Adresse postale: rue de la Science, 37. Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique. Courriel: Téléphone: +32 22349470. Adresse internet: (URL) www.raadvst-consetat.be
A lire:
Juridictions de l'ordre judiciaire de l'arrondissement de Bruxelles, francophones ou néerlandophones selon la langue de la procédure (articles 14, 15, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions)".
VII.2 Informations sur les modifications

VII.2.1 Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat)
1/ Concernant le critère d'attribution 2.1, le texte est modifié comme suit :
° Au lieu de :
Le délai d'exécution, à fixer librement par le soumissionnaire, est le nombre de jours ouvrables auquel le soumissionnaire s'engage pour l'exécution complète des travaux du présent marché, le délai à prendre en compte étant celui entre la date de la notification officielle des travaux à l'adjudicataire et la validation par le Maître de l'ouvrage de la réception provisoire de l'ensemble des travaux du marché. Ce critère sera évalué par application de la formule suivante : (d/D) x 200
Où :
d= le délai le plus court proposé par une offre régulière
D= le délai proposé par le soumissionnaire
° Lire : Le délai d'exécution, à fixer librement par le soumissionnaire, est le nombre de jours ouvrables auquel le soumissionnaire s'engage pour l'exécution complète des travaux du présent marché, le délai à prendre en compte étant celui entre la date théorique du 6 septembre 2021 et la validation par le Maître de l'ouvrage de la réception provisoire de l'ensemble des travaux du marché.
Ce critère sera évalué par application de la formule suivante : (d/D) x 200
Où :
d= le délai le plus court proposé par une offre régulière
D= le délai proposé par le soumissionnaire
2/ Concernant le poste 0.4.1, au vu des difficultés rencontrées par les candidats pour évaluer correctement celui-ci, et compte tenu du fait que nous sommes nous-même actuellement incapables de préciser parfaitement le volume et la succession des différents lots, nous avons décidé de faire passer ce poste en SAJ d'un montant identique pour tous les candidats (500.000,- EUR HTVA).
3/ des documents d'information complémentaires ont été ajoutés sur la plateforme de téléchargement, notamment le bordereau récapitulatif adapté, qui doit servir à l'introduction des offres.