Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS DE MARCHE 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Sibelga
Adresse postale: Quai des usines 16 ,BE-1000 Bruxelles
Tél: +32 25494265
Courriel: public_procurement@sibelga.be
Adresse(s) internet: www.sibelga.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=395732



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
SIBELGA - Projet MOBICLICK : Etude, fourniture, installation en domaine privé, raccordement et entreitende bornes de recharges électriques universelles en Région de Bruxelles-Capitale 
Numéro de référence: Sibelga-SIB20TW1601-F02_0
II.1.2. Code CPV principal: 45200000
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Marché de travaux ayant pour objet l'étude, la fourniture, installation en domaine privé, raccordement et maintenance de bornes universelles de recharge électriques en Région de Bruxelles-Capitale.
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON


II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE1
II.2.4. Description
Le présent marché concerne?:   Marché de travaux ayant pour objet Etude, fourniture, installation en domaine privé, raccordement et maintenance de bornes universelles de recharge électriques en Région de Bruxelles-Capitale  o De toutes puissances, AC  o Fixation murale ou au sol  o Mono- ou multi-points de recharge par borne  o Le cas échéant, avec autotransformateur  o Interopérables  o Toutes fournitures et travaux de câblage électrique inclus  o La maintenance curative de celles-ci pendant la période de garantie de 2 ans avec possibilité de prolongation de 3x 1 an  o L'intégration de bornes existantes  
II.2.7. Durée
48 mois
Renouvellement possible: OUI
Cf. VI.3 



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions: 
Cfr. VI.3

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
Cfr. VI.3

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Cfr. VI.3



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.3 Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre: OUI
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt 2021-02-18 10:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:  FR, NL
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7 Lancement des procédures d'attribution
Date: 2021-02-18
Heure locale: 10:00



VI.3. Informations complémentaires
Vous pouvez retrouver des informations supplémentaires dans le document annexé SIB20TW1601

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Le Conseil d'Etat
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles

VI.4.2 Organe chargé des procédures de médiation
Le Conseil d'Etat
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles

VI.4.4 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Le Conseil d'Etat
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2020-12-22