Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS DE MARCHE 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Direction régionale de Liège
Adresse postale: Rue de Serbie, 42-48,BE-4000 Liège
Point de contact: Pascale Coenen
Tél: +32 42546753
Courriel: pascale.coenen@cfwb.be
Adresse(s) internet: www.fw-b.be  https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391001

I.3. Communication

Nom officiel: Direction régionale de Liège
Adresse postale: 44 Rue de Serbie,BE-4000 Liège
Point de contact: Caroline FIASSE
Tél: +32 42546788
Courriel: caroline.fiasse@cfwb.be
Adresse(s) internet: www.fw-b.be  https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391001


II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Désamiantage en ZHF extérieur - enlèvement du bardage du hall de sports côté Rue des Clarisses 
Numéro de référence: DRI Liège - CF-AF 2040 5481 71-F02_0
II.1.2. Code CPV principal: 45000000
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Travaux de désamiantage et/ou de décontamination de bardage métallique, de retrait de joints amianté et de désamiantage de plafonnage
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON


II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE332
Lieu d'exécution principal: AR Charles RogierRue des Clarisses, 13 4000 Liège
II.2.4. Description
Travaux de désamiantage et/ou de décontamination de bardage métallique, de retrait de joints amianté et de désamiantage de plafonnage 
II.2.7. Durée
Début (jj/mm/aaaa): 2021-07-21
Fin (jj/mm/aaaa): 2021-08-06
Renouvellement possible: NON



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions: 
Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017.

III.1.2 Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
sans objet

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
 Une liste de référence d'au moins 2 travaux similaires et d'un budget minimal de 200.000 ? pour chacune d'elle, réalisés au cours des 5 dernières années. La similarité ne sera reconnue que pour des références de travaux ayant nécessité la mise en pratique de la technique de ZHF (zone hermétiquement fermée) sur échafaudage extérieur.  Les références sont appuyées de certificat de bonne exécution indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront qu'ils ont été exécutés selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Un procès-verbal de réception provisoire ou définitive ne constitue pas un certificat de bonne exécution. Pour les travaux de démolition et retrait amiante : l'agrément de « Société de désamiantage » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est exigé pour le soumissionnaire ou son sous-traitant en charge du travail de désamiantage ;

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Classe: Classe 3 : jusqu'à 500.000 EUR, Catégorie: D4

III.2 Conditions liées au marché

III.2.2 Conditions particulières d'exécution:
Délai d'exécution pour le désamiantage de la façade rue des Clarisses est fixé du 21/7/2021 au 6/08/2021 (hors postes en option (+ 15 et +5 JO) et hors démontage échafaudage (+10 JO )).Voir point 11.2 Art 76- Délais exécution.Les travaux d'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante devant se faire impérativement pendant les congés. Les travaux doivent s'insérer dans le délai contractuel du chantier en cours. Le chantier de désamiantage se déroulera en plusieurs phases si les options sont commandées .




IV.1.1 Type de pocédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée: OUI
Justification

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt 2020-11-13 10:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:  FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)




VI.3. Informations complémentaires
Visite des lieux OBLIGATOIRE le JEUDI 29 OCTOBRE 2020 à 10H.Prière de vous identifier auprès de pouvoir adjudicateur en cas de téléchargement (pascale.coenen@cfwb.be) afin de pouvoir vous prévenir d'éventuelles modifications.

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Conseil d'Etat
33 Rue de la Science, BE-1030 Bruxelles

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2020-10-23