Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Igretec
Adresse postale: boulevard Mayence, 1,BE-6000 Charleroi
Point de contact: Sylvie Van Goethem
Tél: +32 71202858
Fax: +32 71334236
Courriel: sylvie.vangoethem@igretec.com
Adresse(s) internet: http://igretec.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372821



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Marché de services pour la désignation d'un Expert-Sol 
Numéro de référence: Igretec-59800-F03_0
II.1.2. Code CPV principal: 71332000
II.1.3. Type de marché: services
II.1.4. Description succincte
Marché de services ayant pour objet la désignation d'un expert-sol chargé du contrôle qualité des terres préalablement à des terrassements dans le cadre de chantiers de voirie et bâtiment.
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: OUI
II.1.7. Valeur totale du marché (hors TVA)
202400.00 EUR

II.2. Description

Lot 1

II.2.1. Intitulé
Liste des investissements 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE322
Lieu d'exécution principal: Région de Charleroi, du Sud-Hainaut et autres communes de Wallonie
II.2.4. Description
Marché de services ayant pour objet la désignation d'un expert-sol chargé du contrôle qualité des terres préalablement à des terrassements dans le cadre de chantiers de voirie et bâtiment. Les services comprennent des prestations qui seront commandées à l'adjudicataire selon les besoins du pouvoir adjudicateur dans le cadre des postes repris dans l'inventaire. Les interventions à effectuer sont déterminées au fur et à mesure de leur nécessité par des commandes partielles distinctes émises soit par mail, soit par courrier. L'ensemble des prestations prévues par chaque bon de commande est assimilé à une entreprise pour ce qui concerne les délais, les réceptions, les amendes, les pénalités et les mesures d'office.  Les quantités mentionnées dans le bordereau ne sont que présumées et n'engagent en rien le pouvoir adjudicateur sur les quantités réellement commandées. Toutefois, le pouvoir adjudicateur s'engage à passer commande à l'adjudicataire pour un montant global équivalent à 60 % du montant total du bordereau hors somme à justifier. Le présent marché est subdivisé en trois lots. Le contenu du marché et son contexte général d'exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. - Lot 1 : Villes/Communes de Charleroi, Les Bons Villers, Pont-à-Celles et Courcelles 

Lot 2

II.2.1. Intitulé
Liste des investissements 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE322
Lieu d'exécution principal: Région de Charleroi, du Sud-Hainaut et autres communes de Wallonie
II.2.4. Description
Marché de services ayant pour objet la désignation d'un expert-sol chargé du contrôle qualité des terres préalablement à des terrassements dans le cadre de chantiers de voirie et bâtiment. Les services comprennent des prestations qui seront commandées à l'adjudicataire selon les besoins du pouvoir adjudicateur dans le cadre des postes repris dans l'inventaire. Les interventions à effectuer sont déterminées au fur et à mesure de leur nécessité par des commandes partielles distinctes émises soit par mail, soit par courrier. L'ensemble des prestations prévues par chaque bon de commande est assimilé à une entreprise pour ce qui concerne les délais, les réceptions, les amendes, les pénalités et les mesures d'office.  Les quantités mentionnées dans le bordereau ne sont que présumées et n'engagent en rien le pouvoir adjudicateur sur les quantités réellement commandées. Toutefois, le pouvoir adjudicateur s'engage à passer commande à l'adjudicataire pour un montant global équivalent à 60 % du montant total du bordereau hors somme à justifier. Le présent marché est subdivisé en trois lots. Le contenu du marché et son contexte général d'exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. - Lot 2 : Villes/Communes de Fleurus, Farciennes, Aiseau-Presles, Châtelet et Gerpinnes 

Lot 3

II.2.1. Intitulé
Liste des investissements 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE322
Lieu d'exécution principal: Région de Charleroi, du Sud-Hainaut et autres communes de Wallonie
II.2.4. Description
Marché de services ayant pour objet la désignation d'un expert-sol chargé du contrôle qualité des terres préalablement à des terrassements dans le cadre de chantiers de voirie et bâtiment. Les services comprennent des prestations qui seront commandées à l'adjudicataire selon les besoins du pouvoir adjudicateur dans le cadre des postes repris dans l'inventaire. Les interventions à effectuer sont déterminées au fur et à mesure de leur nécessité par des commandes partielles distinctes émises soit par mail, soit par courrier. L'ensemble des prestations prévues par chaque bon de commande est assimilé à une entreprise pour ce qui concerne les délais, les réceptions, les amendes, les pénalités et les mesures d'office.  Les quantités mentionnées dans le bordereau ne sont que présumées et n'engagent en rien le pouvoir adjudicateur sur les quantités réellement commandées. Toutefois, le pouvoir adjudicateur s'engage à passer commande à l'adjudicataire pour un montant global équivalent à 60 % du montant total du bordereau hors somme à justifier. Le présent marché est subdivisé en trois lots. Le contenu du marché et son contexte général d'exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. - Lot 3 : Villes/Communes de Fontaine-L'Evêque, Montigny-le-Tilleul, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes,Thuin, Merbes-le-Château, Erquelinnes, Beaumont, Froidchapelle, Sivry-Rance, Chimay, Momignies et autres communes de Wallonie 



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure concurrentielle avec négociation

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON



Lot 1: Villes/Communes de Charleroi, Les Bons Villers, Pont-à-Celles et Courcelles

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date d'attribution du marché
2020-03-04

V.2.2. Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: NON

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Envirosoil SA
Adresse postale: Siemenslaan 13,BE-8020 Oostkamp
Code NUTS: BE251
Le titulaire est une PME: NON

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

Lot 2: Villes/Communes de Fleurus, Farciennes, Aiseau-Presles, Châtelet et Gerpinnes

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date d'attribution du marché
2020-03-04

V.2.2. Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: NON

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Envirosoil SA
Adresse postale: Siemenslaan 13,BE-8020 Oostkamp
Code NUTS: BE251
Le titulaire est une PME: NON

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

Lot 3: Villes/Communes de Charleroi, Les Bons Villers, Pont-à-Celles et Courcelles

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date d'attribution du marché
2020-03-04

V.2.2. Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: NON

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Envirosoil SA
Adresse postale: Siemenslaan 13,BE-8020 Oostkamp
Code NUTS: BE251
Le titulaire est une PME: NON

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)




VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Conseil d'Etat
Rue de la Science, 33, BE-1040 Bruxelles
Tél: +32 22349611

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2020-04-17