Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes du Luxembourg
Adresse postale: Place Didier, 45,BE-6700 ARLON
Point de contact: Monsieur ir Arnaud DELOBBE
Tél: +32 63589244
Fax: +32 63589222
Courriel: arnaud.delobbe@spw.wallonie.be
Adresse(s) internet: http://www.wallonie.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361982



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
N804 - Aubange - pont 136 (BDOA3837) - remplacement du revêtement et des garde-corps 
Numéro de référence: SWP-DO132-O1.03.02-18H279-F03_0
II.1.2. Code CPV principal: 45221119IA25
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché porte sur :
- Le remplacement du revêtement hydrocarboné, avec rehausse de celui-ci sur 6 cm en moyenne sur le pont.
- Le remplacement des lèvres du joint de dilatation en chaussée
- Le remplacement des garde-corps, à proximité d'une voie gérée par Infrabel.
Les travaux s'effectuent sur le réseau IIa.
Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges.
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON
II.1.7. Valeur totale du marché (hors TVA)
257437.60 EUR

II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE345
Lieu d'exécution principal: Les travaux s'effectuent sur le réseau IIa. Au pont n° 136 (BDOA3837) sur la N804 à Aubange. Voir l'article 79 du cahier spécial des charges pour la localisation cartographique des travaux.
II.2.4. Description
La liste des travaux ci-dessous n'est pas exhaustive, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges. Les travaux comportent principalement :  La dépose en début de chantier, et la repose en fin de chantier des séparateurs en béton préfabriqués, de type Delta blocs  Le fraisage de revêtement hydrocarboné sur le pont et aux approches :  Le remplacement de la fondation de voirie, en approche du pont.  Des modifications du joint de dilatation : rehausse en voirie, et prolongation en trottoirs ;  Le renouvellement des drains en microbéton époxydiques.  La pose de nouveaux revêtements hydrocarbonés, avec rehausse du niveau final de 6 cm ;  Des marquages en films structurés  Le démontage et la repose de panneaux en polymétacrylate des protège-caténaires, pour effectuer le remplacement des garde-corps.  l'évacuation des déchets.  l'entretien des travaux durant la période de garantie Les travaux sont phasés de la manière suivante :  phase 1 : remplacement partiel des joints de dilatation, prolongement en trottoir, remplacement et rehausse du revêtement hydrocarboné  phase 2 pendant une coupure de voie Infrabel : remplacement des garde-corps et démontage/remontage des protège caténaires. 



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.1 Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S 2019/S 063-145445


Lot 1: N804 - AUBANGE - Pont 136 (BDOA 3837) - Remplacement du revêtement et des garde-corps

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date d'attribution du marché
2019-12-16

V.2.2. Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: NON

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: SM 4M ENGINEERING - 4M EUROPE
Adresse postale: Cour Lemaire, 11,BE-4651 BATTICE
Tél: +32 87693535
Fax: +32 87693530
Courriel: pb@4m-europe.com
Code NUTS: BE335
Adresse internet: www.4mgroup.eu
Le titulaire est une PME: NON

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)




VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
CONSEIL D'ETAT
Rue de la Science, 33, BE-1040 BRUXELLES
Courriel: info@conseildetat.be
Adresse(s) internet:Adresse(s) internet: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Organe chargé des procédures de médiation
Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Lucien Namèche, 54, BE-5000 NAMUR
Courriel: courrier@le-mediateur.be
Adresse(s) internet: www.le-mediateur.be

VI.4.3 Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours
- Demande de suspension en extrême urgence : requête introduite le plus rapidement possible ; le délai pour le recours en suspension est de 15 jours à dater de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte selon le canal par lequel le réclamant a été informé de la décision (avis d'attribution, lettre d'information ou aucun des deux => date de prise de connaissance)- Demande d'annulation : 60 jours à partir de la connaissance de la décision.NB : le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire concerné peut également statuer au provisoire (article 584 du Code judiciaire). Ce tribunal est seul compétent pour les contestations au fond portant sur un droit civil (ex : octroi de dommages-intérêts.). Le président doit être saisi le plus rapidement possible et le tribunal, dans un délai de 5 ans (article 2262 bis du Code civil).

VI.4.4 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes du Luxembourg
Place Didier, 45, BE-6700 ARLON
Tél: +32 63589211
Fax: +32 63589222
Courriel: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be
Adresse(s) internet: http://www.wallonie.be

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2019-12-17