Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS DE MARCHE 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Ville de Verviers
Adresse postale: Place du Marché, 55,BE-4800 Verviers
Tél: +32 87325325
Fax: +32 87325345
Courriel: info@verviers.be
Adresse(s) internet: www.verviers.be 

I.3. Communication

Nom officiel: A.M. BAUMANS-DEFFET/GREISCH
Adresse postale: Rue Bois l'Evêque, 26,BE-4000 LIEGE
Tél: +32 42292550
Courriel: info@baumans-deffet.be
Adresse(s) internet: http://www.baumans-deffet.be/ 


II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
PROGRAMMATION 2014-2020 DES FONDS STRUCTURELS - Ville conviviale - Réaménagement d'espaces publics au Centre-Ville - Constructions métalliques 
Numéro de référence: MP2018-029/02
II.1.2. Code CPV principal: 45223100
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
voir II.2.4
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON


II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE335
Lieu d'exécution principal: Centre-Ville de Verviers
II.2.4. Description
Le présent marché est nommé « LOT 2 ». Il complète les travaux réalisés dans le marché connexe nommé « LOT 1 » portant quant à lui sur la rénovation des espaces publics. La coactivité est inhérente à ce projet. L'adjudicataire est tenu de se coordonner avec l'entreprise du marché connexe (LOT 1). Le présent marché porte sur la construction des fondations, la fourniture des charpentes métalliques, leur fabrication, leur amenée sur site, leur montage, leur mise en peinture et l'équipement de ces charpentes métalliques à installer dans le cadre du projet de réaménagement global. Contexte : Le projet de réaménagement global a pour objet la rénovation complète des espaces publics du centre-ville de Verviers (« de façade à façade »), depuis le Grand Théâtre jusqu'à l'hôtel de ville. Les interventions de surface s'accompagnent d'un renouvellement et/ou du déplacement de certains impétrants situés au droit de la zone de chantier.  Tous les matériaux à mettre en ouvre dans la présente entreprise sont neufs et sont à fournir par l'entrepreneur, à moins que le présent cahier spécial des charges ne le précise autrement. Le pouvoir adjudicateur entend également lutter contre le dumping social et la fraude sociale. Les travaux s'effectuent sur des routes appartenant aux réseaux IIa et III. Les délais d'exécution sont précisés à l'article 76 des RGE. Avertissement : Les descriptions des travaux reprises ci-après sont indicatives et non limitatives. Le soumissionnaire se référera aux clauses techniques et au métré du présent cahier spécial des charges pour obtenir une énumération et une description détaillée et complète des travaux faisant partie de la présente entreprise. 
II.2.7. Durée
Début (jj/mm/aaaa): 2020-01-01
Fin (jj/mm/aaaa): 2023-12-31
Renouvellement possible: NON



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions: 
MOTIFS D'EXCLUSIONA) MOTIFS D'EXCLUSION OBLIGATOIRECes motifs sont ceux qui sont énumérés aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.L'exclusion d'un soumissionnaire s'applique également lorsque la personne concernée est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.B) MOTIFS D'EXCLUSION FACULTATIVETout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l'article 69 de la loi du 17 juin 2016 peut être exclu de la procédure de passation du marché conformément aux conditions posées par cet article. C) MESURES CORRECTRICES (ARTICLE 70 DE LA LOI)Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées ci-dessus aux points a) et b) peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion.DETTES SOCIALES ET FISCALES (ARTICLE 68 DE LA LOI ET ARTICLES 62 ET 63 DE L'ARP)Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.Peut néanmoins être admis à participer à la procédure, le soumissionnaire qui n'a pas une dette de cotisations sociales ou une dette fiscale supérieure à 3 000 EUR ou qui peut faire valoir une des situations exonératoires visées aux articles 62 et 63 de l'ARP.

III.1.2 Capacité économique et financière
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Agréation requise: F2 (Construction de charpentes métalliques), Classe 4

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Agréation requise: F2 (Construction de charpentes métalliques), Classe 4



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt 2019-11-05 10:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:  FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa): 2020-05-03
IV.2.7 Lancement des procédures d'attribution
Date: 2019-11-05
Heure locale: 10:00



VI.3. Informations complémentaires
Les dates concernant le délai d'exécution mentionnées dans le présent avis sont données à titre purement indicatif et n'engage pas le pouvoir adjudicateur.L'ensemble des délais et le planning prévisonnel du chantier sont indiqués dans le cahier des charges.Ces dispositions sont communes aux deux marchés distincts (LOT 1 et LOT 2). Les adjudicataires ont l'obligation de se coordonner et d'intégrer la coactivité inhérente à la nature de ces marchés.Le marché LOT 2 ne concerne que certaines parties du projet, cf. chapitre 8. Tranches (article 57 al.1 de la loi).L'agencement des délais partiels de rigueur est précisé à l'article 79 des RGE du cahier des charges.Pour chaque partie du marché définie à l'article 57 de la loi du 17 juin 2016, est associé un délai partiel de rigueur. Ces délais incluent les travaux des divisions 1 à 5 et des lots 1 et 2 pour chaque partie.Les délais partiels de rigueur suivants sont imposés et soumis à amendes de retard. Le délai partiel de rigueur n° 1 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 1 « Esplanade Harmonie » établie en tranche conditionnelle n° 1 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 1 est de 155 jours ouvrables ; Le délai partiel de rigueur n° 2 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 2A « Place Verte » établie en tranche ferme n° 1 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 2 est de 360 jours ouvrables ; Le délai partiel de rigueur n° 3 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 2B « Parc Fabiola & Chic Chac » établie en tranche ferme n° 2 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 3 est de 160 jours ouvrables ; Le délai partiel de rigueur n° 4 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 3A « Carrefour Concorde» établie en tranche conditionnelle n° 2 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 4 est de 160 jours ouvrables ; Le délai partiel de rigueur n° 5 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 3B « Axe rue du Théâtre - rue Xhavée - Place Verte - Bas de Crapaurue » établie en tranche ferme n° 3 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 5 est de 380 jours ouvrables ; Le délai partiel de rigueur n° 6 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 3C « Partie supérieure de Crapaurue » établie en tranche ferme n° 4 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 6 est de 75 jours ouvrables ; Le délai partiel de rigueur n° 7 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 4A « Place du Martyr - Est» établie en tranche conditionnelle n° 3 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 7 est de 360 jours ouvrables ; Le délai partiel de rigueur n° 8 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 4B « Place du Martyr - Ouest et Cour Fisher» établie en tranche conditionnelle n° 4 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 8 est de 220 jours ouvrables ; Le délai partiel de rigueur n° 9 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 5 « Parvis du théâtre et rue du Manège » établie en tranche ferme n° 5 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 9 est de 220 jours ouvrables ;Les tranches fermes et conditionnelles font l'objet d'une notification et d'un ordre de service spécifique.Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander plusieurs tranches conditionnelles et/ou fermes simultanément.En cas de commande simultanée de tranches, les délais partiels de rigueur desdites tranches ne s'additionnent pas. Chaque délai partiel de rigueur reste applicable à sa tranc.(voir documents du marché)

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Tribunaux de Verviers, BE non applicable

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2019-10-03