Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Ville de Verviers
Adresse postale: Place du Marché, 55,BE-4800 Verviers
Tél: +32 87325325
Fax: +32 87325345
Courriel: info@verviers.be
Adresse(s) internet: www.verviers.be 



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
PROGRAMMATION 2014-2020 DES FONDS STRUCTURELS - Ville conviviale - Réaménagement d'espaces publics au Centre-Ville 
Numéro de référence: MP2018-029
II.1.2. Code CPV principal: 45233140
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Le présent marché a pour objet la rénovation complète des espaces publics du centre-ville de Verviers (« de façade à façade »), depuis le Grand Théâtre jusqu'à l'hôtel de ville. Les interventions de surface s'accompagnent d'un renouvellement et/ou du déplacement de certains impétrants situés au droit de la zone de chantier.
Parallèlement aux travaux de voiries, des travaux de déplacement de concessionnaires sont prévus dans les divisions 2 à 5 du marché. Les tranchées, les fournitures et poses des installations sont à charge des gestionnaires de réseaux.
Tous les matériaux à mettre en ouvre dans la présente entreprise sont neufs et sont à fournir par l'entrepreneur, à moins que le présent cahier spécial des charges ne le précise autrement.
Le renouvellement de certains tronçons d'égouttage est également prévu dans ce marché.
Le pouvoir adjudicateur entend également lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Le.(voir documents du marché)
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: OUI
II.1.7. Valeur totale du marché (hors TVA)
14088098.95 EUR

II.2. Description

Lot 1

II.2.1. Intitulé
LOT 1 - Travaux routiers, parcs et jardins, rénovations, concessionnaires 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE335
Lieu d'exécution principal: Verviers
II.2.4. Description
?Division 1 : le travail porte sur les démolitions, la construction des nouvelles infrastructures de voiries, les parcs et jardins, le mobilier urbain, l'égouttage, les ouvrages du génie civil (soutènements, etc.), les équipements divers (jardinières, containers enterrés, feux tricolores, etc.), la signalisation routière horizontale et verticale, la rénovation des monuments et tout autre travail exclu du lot n°2. ?Le lot inclut également les travaux concernés par les divisions 2 à 5 (travaux de déplacement de concessionnaires) 

Lot 2

II.2.1. Intitulé
LOT 2 - Structures métalliques 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE335
Lieu d'exécution principal: Verviers
II.2.4. Description
Division 1 : nouvel auvent de la place Verte, nouvel auvent de la cour Fisher, nouveaux abris de bus. Le travail inclut également les équipements électriques, la gestion des eaux, les terrassements et la construction des ouvrages enterrés de fondation de ces structures. 



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: OUI

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.1 Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S 2018/S 246-562849


Lot 1: LOT 1 - Travaux routiers, parcs et jardins, rénovations, concessionnaires

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date d'attribution du marché
2019-07-15

V.2.2. Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: NON

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: A.M. BAGUETTE-BODARWE-AQUAFLUX
Adresse postale: Rue Bruyères, 2,BE-4890 THIMISTER-CLERMONT
Code NUTS: BE
Le titulaire est une PME: NON

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

Lot 2: LOT 2 - Structures métalliques

V.1. Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué.
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées.




VI.3. Informations complémentaires
Les dates concernant le délai d'exécution mentionnées dans le présent avis sont données à titre purement indicatif et n'engage pas le pouvoir adjudicateur.L'ensemble des délais et le planning prévisonnel du chantier sont indiqués dans le cahier des charges.L'agencement des délais partiels de rigueur est précisé à l'article 79 des RGE du cahier des charges.Pour chaque partie du marché définie à l'article 57 de la loi du 17 juin 2016, est associé un délai partiel de rigueur. Ces délais incluent les travaux des divisions 1 à 5 et des lots 1 et 2 pour chaque partie.Les délais partiels de rigueur suivants sont imposés et soumis à amendes de retard.? Le délai partiel de rigueur n° 1 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 1 « Esplanade Harmonie » établie en tranche conditionnelle n° 1 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 1 est de 155 jours ouvrables ;? Le délai partiel de rigueur n° 2 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 2A « Place Verte » établie en tranche ferme n° 1 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 2 est de 360 jours ouvrables ;? Le délai partiel de rigueur n° 3 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 2B « Parc Fabiola & Chic Chac » établie en tranche ferme n° 2 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 3 est de 160 jours ouvrables ;? Le délai partiel de rigueur n° 4 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 3A « Carrefour Concorde» établie en tranche conditionnelle n° 2 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 4 est de 160 jours ouvrables ;? Le délai partiel de rigueur n° 5 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 3B « Axe rue du Théâtre - rue Xhavée - Place Verte - Bas de Crapaurue » établie en tranche ferme n° 3 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 5 est de 380 jours ouvrables ;? Le délai partiel de rigueur n° 6 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 3C « Partie supérieure de Crapaurue » établie en tranche ferme n° 4 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 6 est de 75 jours ouvrables ;? Le délai partiel de rigueur n° 7 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 4A « Place du Martyr - Est» établie en tranche conditionnelle n° 3 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 7 est de 360 jours ouvrables ;? Le délai partiel de rigueur n° 8 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 4B « Place du Martyr - Ouest et Cour Fisher» établie en tranche conditionnelle n° 4 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 8 est de 220 jours ouvrables ;? Le délai partiel de rigueur n° 9 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 5 « Parvis du théâtre et rue du Manège » établie en tranche ferme n° 5 au sens de la l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 9 est de 220 jours ouvrables ;Les tranches fermes et conditionnelles font l'objet d'une notification et d'un ordre de service spécifique.Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander plusieurs tranches conditionnelles et/ou fermes simultanément.En cas de commande simultanée de tranches, les délais partiels de rigueur desdites tranches ne s'additionnent pas. Chaque délai partiel de rigueur reste applicable à sa tranche, à l'exception des combinaisons suivantes :- Dans le cas où les tranches 3B et 3C sont commandées simultanément, alors les délais n°5 et 6 sont additionnés pour la réalisation des travaux des tranches 3B et 3C uniquement ;- Dans le cas où les tranches 4A et 4B sont commandées simultanément, alors les dél.(voir documents du marché)

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Tribunaux de Verviers, BE non applicable

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2019-07-29