Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS DE MARCHE 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: CHIREC
Adresse postale: Boulevard du Triomphe, 201,BE-1160 Bruxelles (Auderghem)
Point de contact: Madame Julie Guardia Miralles
Tél: +32 24346796
Fax: +32 24344481
Courriel: mp@chirec.be
Adresse(s) internet: www.chirec.be 



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Invitation à présenter une offre - Marché de travaux d'une unité de soins sur le site du Chirec de l'hôpital Delta - Procédure négociée directe avec publication préalable 
Numéro de référence: Chirec-2019-011
II.1.2. Code CPV principal: 45223220
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Objet des travaux : Le marché à exécuter porte sur la création d'une unité d'hospitalisation dans une surface actuellement Casco (+/- 120m²), dans le service Endoscopie déjà en fonctionnement.
Ce marché comprend des travaux de parachèvements et de techniques spéciales.
Le marché est divisé en lot, comme suit :
? Lot 1 : Gros ouvre, parachèvements
? Lot 2 : Menuiseries intérieures
? Lot 3 : Sanitaires
? Lot 4 : Fluides médicaux
? Lot 5 : Électricité
? Lot 6 : Ventilation, chauffage et climatisation.
Lieu d'exécution : CHIREC, site :
? CHIREC, site Delta - Boulevard du Triomphe, 201 - 1160 Bruxelles.
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: OUI


II.2. Description

Lot 1

II.2.1. Intitulé
Lot 1 : Gros ouvre, parachèvements 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE1
Lieu d'exécution principal: CHIREC - Site DELTA, Boulevard du Triomphe 201 à 1160 Bruxelles
II.2.4. Description
voir II.2.1 
II.2.7. Durée
90 jour(s)
Renouvellement possible: NON

Lot 2

II.2.1. Intitulé
Lot 2 : Menuiseries intérieures 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE1
Lieu d'exécution principal: CHIREC - Site DELTA, Boulevard du Triomphe 201 à 1160 Bruxelles
II.2.4. Description
voir II.2.1 
II.2.7. Durée
90 jour(s)
Renouvellement possible: NON

Lot 3

II.2.1. Intitulé
Lot 3 : Sanitaires 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE1
Lieu d'exécution principal: CHIREC - Site DELTA, Boulevard du Triomphe 201 à 1160 Bruxelles
II.2.4. Description
voir II.2.1 
II.2.7. Durée
90 jour(s)
Renouvellement possible: NON

Lot 4

II.2.1. Intitulé
Lot 4 : Fluides médicaux 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE1
Lieu d'exécution principal: CHIREC - Site DELTA, Boulevard du Triomphe 201 à 1160 Bruxelles
II.2.4. Description
voir II.2.1 
II.2.7. Durée
90 jour(s)
Renouvellement possible: NON

Lot 5

II.2.1. Intitulé
Lot 5 : Electricité 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE1
Lieu d'exécution principal: CHIREC - Site DELTA, Boulevard du Triomphe 201 à 1160 Bruxelles
II.2.4. Description
voir II.2.1 
II.2.7. Durée
90 jour(s)
Renouvellement possible: NON

Lot 6

II.2.1. Intitulé
Lot 6 : HVAC 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE1
Lieu d'exécution principal: CHIREC - Site DELTA, Boulevard du Triomphe 201 à 1160 Bruxelles
II.2.4. Description
voir II.2.1 
II.2.7. Durée
90 jour(s)
Renouvellement possible: NON



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions: 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

III.1.2 Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Le soumissionnaire est tenu d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions d'obtention de l'agréation d'adjudicataires de travaux dans la ou les spécialité(s) et catégorie(s) requise(s). La classe de l'agréation doit nécessairement correspondre au montant de l'offre. À cette fin, le soumissionnaire peut présenter :? soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou sous-catégorie de travaux concernés ;? soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'adjudicataires agréés dans un autre État membre de l'Union européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ;? soit un dossier dont il ressort que l'adjudicataire satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d'agréation à prendre en considération. Les travaux faisant l'objet du présent marché rentrent dans les catégories ou classes suivantes ou supérieures pour chacun des lots suivants :Lot 1 : « Travaux de gros ouvre, parachèvements » Catégorie D1 classe 1Lot 2 : « Travaux de menuiseries intérieures » Catégorie D5 classe 1Lot 3 : « Travaux de sanitaires » Catégorie D16 classe 1Lot 4 : « Travaux de fluides médicaux » Catégorie D16 classe 1Lot 5 : « Travaux d'électricité » Catégorie P1 classe 1Lot 6 : « Travaux de ventilation, chauffage et climatisation » Catégorie D18 classe 1L'agréation ainsi que les conditions de l'agréation doivent être valides pendant toute la durée du marché. Toute modification devra être signalée au pouvoir adjudicateur. Lors de chaque prolongation du marché, un certificat d'agréation sera demandé pour vérification.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. pour être sélectionné, le soumissionnaire apportera la preuve qu'il remplit les conditions d'obtention de l'agréation tel que mentionné dans le tableau ci-dessus.
Agréation requise: D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 1
D5 (Menuiserie générale, charpentes et escaliers en bois), Classe 1
D16 (Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels), Classe 1
P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 1
D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 1

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Le soumissionnaire présentera une liste de cinq chantiers exécutés au cours des trois dernières années dont 3 au minimum dans le secteur hospitalier. La nature des travaux présentés comme référence doit être identique à la nature du lot pour lequel il soumissionne. La valeur de commande pour chacun de ces chantiers doit être similaire au montant proposé dans le cadre du présent marché. Cette liste est appuyée d'attestations de bonne exécution, et indique les montants, dates et les destinataires tant privés que publics et contresignées par l'autorité compétente ou par une déclaration sur l'honneur du prestataire des travaux. Le pouvoir adjudicateur ne tiendra pas compte des références qui ne seraient pas accompagnées de ces attestations. Le défaut de ces références accompagnées des attestations entraine l'irrégularité absolue de l'offre et mènera automatiquement à l'éviction du candidat.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. pour être sélectionné, le soumissionnaire apportera la preuve d'au moins cinq références positives. Pour chaque référence, le soumissionnaire fournira les données demandées dans l'annexe 05, assortie de certificats de bonne exécution.
Agréation requise: D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 1
D5 (Menuiserie générale, charpentes et escaliers en bois), Classe 1
D16 (Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels), Classe 1
P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 1
D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 1



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée: OUI
Justification

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt 2019-05-29 11:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:  FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa): 2019-09-26




VI.3. Informations complémentaires
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre: 16/05/2019Le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux afin de prendre connaissance de la situation existante et des travaux à réaliser conformément au cahier spécial des charges. Cette visite est obligatoire sous peine de nullité.La visite s'effectuera en date du jeudi 16 mai 2019.Les soumissionnaires préviendront le pouvoir adjudicateur de leur présence 2 jours à l'avance par email à l'adresse mp@chirec.be, soit avant le mardi 14 mai 2019 au plus tard.Le soumissionnaire est tenu d'ajouter l'attestation de visite des lieux correctement complétée en annexe 3 de son offre.Dans le cas où cette date ne vous conviendrait pas, nous restons à votre disposition pour organiser une autre visite à une date ultérieure.Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, BE non applicable

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2019-05-06