Le présent avis a trait à la publication d'un: AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1. Nom et adresses
Nom officiel: RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes du Luxembourg
Adresse postale: Place Didier, 45,BE-6700 ARLON
Point de contact: Monsieur ing. Christophe HOMEL
Tél: +32 63589220
Fax: +32 63589222
Courriel: christophe.homel@spw.wallonie.be
Adresse(s) internet: http://www.wallonie.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334921
SECTION II. OBJET
II.1. Étendue du marché
II.1.1. Intitulé
N804 - Aubange - pont 136 (BDOA3837) - remplacement du revêtement et des garde-corps Numéro de référence: SWP-DO132-O1.03.02-18H279-F02_0
II.1.2. Code CPV principal: 45221119IA25
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché porte sur :
- Le remplacement du revêtement hydrocarboné, avec rehausse de celui-ci sur 6 cm en moyenne sur le pont.
- Le remplacement des lèvres du joint de dilatation en chaussée
- Le remplacement des garde-corps, à proximité d'une voie gérée par Infrabel.
Les travaux s'effectuent sur le réseau IIa.
Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges.
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON
II.2. Description
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE345
Lieu d'exécution principal: Les travaux s'effectuent sur le réseau IIa. Au pont n° 136 (BDOA3837) sur la N804 à Aubange. Voir l'article 79 du cahier spécial des charges pour la localisation cartographique des travaux.
II.2.4. Description
La liste des travaux ci-dessous n'est pas exhaustive, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges. Les travaux comportent principalement : La dépose en début de chantier, et la repose en fin de chantier des séparateurs en béton préfabriqués, de type Delta blocs Le fraisage de revêtement hydrocarboné sur le pont et aux approches : Le remplacement de la fondation de voirie, en approche du pont. Des modifications du joint de dilatation : rehausse en voirie, et prolongation en trottoirs ; Le renouvellement des drains en microbéton époxydiques. La pose de nouveaux revêtements hydrocarbonés, avec rehausse du niveau final de 6 cm ; Des marquages en films structurés Le démontage et la repose de panneaux en polymétacrylate des protège-caténaires, pour effectuer le remplacement des garde-corps. l'évacuation des déchets. l'entretien des travaux durant la période de garantie Les travaux sont phasés de la manière suivante : phase 1 : remplacement partiel des joints de dilatation, prolongement en trottoir, remplacement et rehausse du revêtement hydrocarboné phase 2 pendant une coupure de voie Infrabel : remplacement des garde-corps et démontage/remontage des protège caténaires.
II.2.7. Durée
40 jour(s)
Renouvellement possible: NON
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1. Conditions de participation
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte
IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON
IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt 2019-04-30 11:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7 Lancement des procédures d'attribution
Date: 2019-04-30
Heure locale: 11:00
Adresse: Direction des routes du Luxembourg, Place Didier 45, 6700 - ARLONInformations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture
L'ouverture des offres est effectuée de manière électronique par le représentant du Pouvoir Adjudicateur.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4 Procédures de recours
VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
CONSEIL D'ETAT
Rue de la Science, 33, BE-1040 BRUXELLES
Courriel: info@conseildetat.be
Adresse(s) internet:Adresse(s) internet: http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.2 Organe chargé des procédures de médiation
Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Lucien Namèche, 54, BE-5000 NAMUR
Courriel: courrier@le-mediateur.be
Adresse(s) internet: www.le-mediateur.be
VI.4.3 Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours
- Demande de suspension en extrême urgence : requête introduite le plus rapidement possible ; le délai pour le recours en suspension est de 15 jours à dater de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte selon le canal par lequel le réclamant a été informé de la décision (avis d'attribution, lettre d'information ou aucun des deux => date de prise de connaissance)- Demande d'annulation : 60 jours à partir de la connaissance de la décision.NB : le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire concerné peut également statuer au provisoire (article 584 du Code judiciaire). Ce tribunal est seul compétent pour les contestations au fond portant sur un droit civil (ex : octroi de dommages-intérêts.). Le président doit être saisi le plus rapidement possible et le tribunal, dans un délai de 5 ans (article 2262 bis du Code civil).
VI.4.4 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes du Luxembourg
Place Didier, 45, BE-6700 ARLON
Tél: +32 63589211
Fax: +32 63589222
Courriel: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be
Adresse(s) internet: http://www.wallonie.be
VI.5 Date d'envoi du présent avis
2019-03-26