Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.


I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Turnhout
Postadres :  Campus Blairon 200 , BE - 2300   Turnhout
Contactpersoon:   De heer Jan Claes
Tel:   +32 14443374
Fax:   +32 14439275
E-mail:   jan.claes@turnhout.be
Internetadres(sen):   www.turnhout.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Studio Roma CVBA
Postadres :  Abdij Vlierbeek 7 ,BE -3010   Kessel-lo
Contactpersoon:   Mevrouw Sofie Beyen
Tel:   +32 16498050
E-mail:   info@studioroma.be
Internetadres(sen):   WWW.STUDIOROMA.BE  


II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Turnova - Restauratie beschermd kantoorgebouw BREPOLS  
Referentienummer:   2018447
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45454100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kunstencampus Turnova, Academieplein 17 te 2300 Turnhout
II.2.4. Beschrijving
Turnova - Restauratie beschermd kantoorgebouw BREPOLS  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
400   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE



III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn. In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën. In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. attest toevoegen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. A Teneinde de algemene en restauratiespecifieke bekwaamheid van de gegadigde uitvoerder na te gaan, moet bij de inschrijving, op straffe van nietigheid van de inschrijving, volgende documenten worden gevoegd:- een lijst van alle restauratiewerken, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar; de lijst vermeldt opdrachtgever, korte omschrijving van de aard der werken, plaats van uitvoering, aannemingssom, datum van oplevering. - voor minstens drie gelijkaardige en voor dit project relevante restauratiewerken voltooid tijdens de laatste drie jaar:- beschrijving van het referentieproject: adres, gebouw, omschrijving, datering van het gebouw (en/of zijn bouwdelen) verduidelijkt aan de hand van fotomateriaal- concrete en duidelijke beschrijving van de uitgevoerde restauratiewerken (ruwbouw, dak, natuursteen, afwerking, schrijnwerk,. ) en de materialen. - het bedrag van de restauratiewerkzaamheden- het tijdstip (begin en oplevering) en de plaats van uitvoering- de processen-verbaal van voorlopige oplevering der werken en/of getuigschriften van goede uitvoering, verstrekt door de bevoegde overheid. - opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven, met vermelding van de onderaannemers,- een verklaring waarin de technici of technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de uitvoerder voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden.B. Teneinde na te gaan welke onderdelen van de opdracht in onderaanneming zullen worden gegeven en de kwaliteit van de onderaannemers te kunnen beoordelen, zal de uitvoerder voor de hieronder vermelde werken:- ofwel de expliciete gehandtekende verklaring opnemen dat hij deze werken zelf zal uitvoeren; - ofwel de gekozen onderaannemer vermelden; - ofwel een lijst van maximaal drie onderaannemers opgeven uit de welke gekozen zal worden met de ondertekende verklaring dat met één van deze onderaannemers zal gewerkt worden.De onderaannemers of de "verklaring eigen werk" inclusief bijkomend hieronder gevraagde documenten zijn minstens op te geven voor volgende specialiteiten:- betonherstel- vervaardiging betonnen schrijnwerk- restauratie stalen schrijnwerk- nieuw stalen schrijnwerk- restauratie terrazzoafwerkingenVan alle onderaannemers worden de bewijzen van erkenning en nodige referenties toegevoegd om aan te tonen dat deze onderaannemers over de juiste kwalificaties beschikken om de werken uit te voeren.

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten), Klasse 7



IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-10-15   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-04-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-10-15
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Stadskantoor, zaal Schuttershoven (2° verdieping), Campus Blairon 200 te 2300 Turnhout Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien




VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: verplicht plaatsbezoek na afspraak met Studio Roma cvba

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10