Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.


I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Toerisme Oostende vzw
Postadres :  Monacoplein 2 , BE - 8400   Oostende
Contactpersoon:   Mevrouw Kimberly Vanderbeke
Tel:   +32 471996342
E-mail:   kimberly@toerisme-oostende.be
Internetadres(sen):   www.visitoostende.be/nl  



II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het James Ensorhuis  
Referentienummer:   2018/012
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Toerisme Oostende vzw, Monacoplein 2 te 8400 Oostende
II.2.4. Beschrijving
Het James Ensorhuis  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  uitvoeringstermijn  -  weging:   22
*  Vertrouwdheid met de aard van de opdracht  -  weging:   18
Prijs  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-09-03
Einde (dd/mm/jjjj):   2019-06-15
Verlenging mogelijk:   NEE



III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.Inlichtingen en/of documenten die elektronisch worden opgevraagdHet bestuur heeft toegang tot elektronische middelen om bepaalde documenten of inlichtingen op te vragen. De erkenning van de aannemer wordt door het opdrachtgevend bestuur nagezien; Bij personeel in dienst, wordt door het opdrachtgevend bestuur nagezien of voldaan werd aan de verplichtingen inzake RSZ; De fiscale schulden van de inschrijver worden door het opdrachtgevend bestuur nagezien.De buitenlandse aannemers dienen zelf de nodige attesten voor te leggen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de bepalingen inzake RSZ, fiscale schulden en/of erkenning.Plaatsbezoek:De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte. Bij het ontbreken van het correct ingevuld attest wordt de inschrijving als nietig beschouwd.De inschrijver neemt daartoe contact op met dienst toerisme, Kimberly vanderbeke (0471 99 63 42 - kimberly@toerisme-oostende.be).

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. 1. architecturaal beton:De inschrijver bewijst voldoende ervaring te hebben met projecten met architecturaal beton in situ gegoten, waarbij verschillende oppervlakte texturen gerealiseerd zijn.De inschrijver kan voor deze deeluitvoeringen beroep doen op (een) onderaannemer(s) (te vermelden op offerteformulier). De onderaannemer engageert zich om de betreffende werken in opdracht van de inschrijver te laten uitvoeren. Het wijzigen van de onderaannemer voor deze werken is slechts toegelaten mits uitdrukkelijk akkoord van het bestuur.2. Houten buiten- en binnenschrijnwerk:De inschrijver bewijst voldoende ervaring te hebben met projecten met houten binnen- en buitenschrijnwerk in historische en/of beschermde interieurs en monumenten. De inschrijver kan voor deze deeluitvoeringen beroep doen op (een) onderaannemer(s) (te vermelden op offerteformulier). De onderaannemer engageert zich om de betreffende werken in opdracht van de inschrijver te laten uitvoeren. Het wijzigen van de onderaannemer voor deze werken is slechts toegelaten mits uitdrukkelijk akkoord van het bestuur.3. Restauratie sierlijstenDe inschrijver bewijst voldoende ervaring te hebben met projecten met restauratie van sierlijsten en pleisterwerken in historische en/of beschermde interieurs en monumenten. De inschrijver kan voor deze deeluitvoeringen beroep doen op (een) onderaannemer(s) (te vermelden op offerteformulier). De onderaannemer engageert zich om de betreffende werken in opdracht van de inschrijver te laten uitvoeren. Het wijzigen van de onderaannemer voor deze werken is slechts toegelaten mits uitdrukkelijk akkoord van het bestuur.4. Technische installatie elektriciteit en verlichtingDe inschrijver bewijst voldoende ervaring te hebben met het voorzien van elektrische installaties, museale verlichting en aanverwante technische installaties in historische en/of beschermde monumentale interieurs en/of museumzalen.De inschrijver kan voor deze deeluitvoeringen beroep doen op (een) onderaannemer(s) (te vermelden op offerteformulier). De onderaannemer engageert zich om de betreffende werken in opdracht van de inschrijver te laten uitvoeren. Het wijzigen van de onderaannemer voor deze werken is slechts toegelaten mits uitdrukkelijk akkoord van het bestuur.Minimumeisen: -Aantal referenties: 3 voor te leggen referenties per onderdeel (in totaal 12 referenties). De referenties zijn duidelijk geïllustreerd met foto's en indien mogelijk aangevuld met tekeningen. Op elke referentie staat de uitvoerder van de werken vermeld.-Relevantie van de referenties: de referenties betreffen uitvoeringen die wat betreft omvang, complexiteit en esthetische eisen vergelijkbaar zijn aan de voornoemde deelopdrachten. -Datum: uitgevoerd in de laatste 5 jaar (de datum van de voorlopige of definitieve oplevering dient als bewijs) te rekenen vanaf de publicatiedatum van de voorliggende aanbesteding. De referenties worden vergezeld van een attest van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever van het project (met opdrachtgever wordt hier bedoeld de werkelijke opdrachtgever van het project - niet de hoofdaannemer).Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning)Op basis van de raming van de werken dient de inschrijver overeenkomstig de wet van 20 maart 1991 en het KB van 26 september 1991 over hierna vermelde erkenning te beschikken.Categorie: DKlasse: 6Ondercategorieën:D23 (Restauratie door ambachtslieden)D24 (Restauratie van monumenten)

Eventuele minimumeisen:
1. Zie lijst hierboven
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6



IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-06   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-04
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-07-06
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Toerisme Oostende vzw, Monacoplein 2, 8400 Oostende, Vijfde verdiep Belair vergaderzaal Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien




VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-05-30