Le présent avis a trait à la publication d'un:   AVIS DE MARCHE  
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel :  CHIREC
Adresse postale :  Boulevard du Triomphe, 201 , BE - 1160   Bruxelles (Auderghem)
Point de contact:   Madame Julie Guardia Miralles
Tél:   +32 24346796
Fax:   +32 24344481
Courriel:   mp@chirec.be
Adresse(s) internet:   www.chirec.be  



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Marché de travaux de gros ouvre, parachèvement et faux plafonds pour la rénovation d'une unité de soins sur le site du Chirec de l'Hôpital de Braine-L'Alleud  
Numéro de référence:   Chirec-2018-013
II.1.2. Code CPV principal :  45223220
II.1.3. Type de marché :  travaux
II.1.4. Description succincte
voir II.2.4
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots:   NON

II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE1
Lieu d'exécution principal:   CHIREC Site Braine-l'Alleud, Rue Wayez 35 à 1420 Braine-l'Alleud
II.2.4. Description
Marché de travaux de gros ouvre, parachèvement et faux plafonds pour la rénovation d'une unité de soins sur le site du Chirec de l'Hôpital de Braine-L'Alleud.   Le présent marché a pour objet l'exécution des travaux de réaménagement, de rafraichissement et d'entretien du site du Chirec de l'Hôpital de Braine-L'Alleud.   Lieu d'exécution : CHIREC, site :   ? Hôpital de Braine-L'Alleud - Waterloo- Rue Wayez, 35 - 1420 Braine-L'Alleud  
II.2.5. Award criteria
Prix
II.2.7. Durée
180   jour(s)
Renouvellement possible:   NON



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:  
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

III.1.2 Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Le soumissionnaire est tenu d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions d'obtention de l'agréation d'adjudicataires de travaux dans la ou les spécialité(s) et catégorie(s) requise(s). La classe de l'agréation doit nécessairement correspondre au montant de l'offre. À cette fin, le soumissionnaire peut présenter :? soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou sous-catégorie de travaux concernés ;? soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'adjudicataires agréés dans un autre État membre de l'Union européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ;? soit un dossier dont il ressort que l'adjudicataire satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d'agréation à prendre en considération. Les travaux faisant l'objet du présent marché rentrent dans les catégories ou classes suivantes ou supérieures pour chacun des lots suivants :Lot 1 :" Travaux de gros ouvre, parachèvement et faux plafonds " Entreprises générales de bâtiments : catégorie D1,Classe 2L'agréation ainsi que les conditions de l'agréation doivent être valides pendant toute la durée du marché. Toute modification devra être signalée au pouvoir adjudicateur. Lors de chaque prolongation du marché, un certificat d'agréation sera demandé pour vérification.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. pour être sélectionné, le soumissionnaire apportera la preuve qu'il remplit les conditions d'obtention de l'agréation catégorie D1, Classe 2
Agréation requise: D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 2

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Le soumissionnaire présentera une liste de cinq chantiers exécutés au cours des trois dernières années dont 3 au minimum dans le secteur hospitalier. La nature des travaux présentés comme référence doit être identique à la nature du lot pour lequel il soumissionne. La valeur de commande pour chacun de ces chantiers doit être similaire au montant proposé dans le cadre du présent marché. Cette liste est appuyée d'attestations de bonne exécution, et indique les montants, dates et les destinataires tant privés que publics et contresignées par l'autorité compétente ou par une déclaration sur l'honneur du prestataire des travaux. Le pouvoir adjudicateur ne tiendra pas compte des références qui ne seraient pas accompagnées de ces attestations. Le défaut de ces références accompagnées des attestations entraine l'irrégularité absolue de l'offre et mènera automatiquement à l'éviction du candidat

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. pour être sélectionné, le soumissionnaire apportera la preuve d'au moins trois références positives
Agréation requise: D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 2



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP:   NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt   2018-06-05   14:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :   FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa):   2018-10-03
IV.2.7 Lancement des procédures d'attribution
Date:   2018-06-05
Heure locale:   14:00
Adresse:   CHIREC, Boulevard du Triomphe, 201 à 1160 Bruxelles (Auderghem) Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture
Une séance publique d'ouverture des offres est prévue




VI.3. Informations complémentaires
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre: Le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux afin de prendre connaissance de la situation existante et des travaux à réaliser conformément au cahier spécial des charges. Cette visite est obligatoire sous peine de nullité.La visite s'effectuera en date du 8 mai 2018 à 10h.Les soumissionnaires préviendront le pouvoir adjudicateur de leur présence 2 jours à l'avance par email à l'adresse mp@chirec.be, soit avant le 4 mai 2018 16h.Le soumissionnaire est tenu d'ajouter l'attestation de visite des lieux correctement complétée en annexe 3 de son offre.

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ,  BE   Non applicable

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2018-04-27