Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.


I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Gent
Postadres :  Sint-Pietersnieuwstraat 25 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   De heer Nico Van Nevel
Tel:   +32 92643114
Fax:   +32 92643596
E-mail:   Nico.Vannevel@UGent.be
Internetadres(sen):   www.ugent.be  



II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Restauratie Universiteitsbibliotheek en voormalig HIKO - fase 3 - restauratie boekenlift - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   A0060524b
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45454100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   F.I. 05.01 - site Blandijn - Bibliotheek
II.2.4. Beschrijving
De aanneming betreft de restauratie van de historische boekenlift in de Universiteitsbibliotheek, Rozier 9 te Gent.   De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het werken binnen een bestaand en historisch waardevol pand.   Dit systeem, daterend uit de jaren '50 van de vorige eeuw was tot twee jaar terug nog volledig operationeel/functioneel, maar wordt ten gevolge van de schade die deze kan veroorzaken aan de boeken niet langer gebruikt. Het systeem werkt volgens het concept van een paternosterlift, en bestaat uit een hele reeks half-open mandjes waarvan de inhoud door een kamsysteem op de desbetreffende verdieping gelost kan worden.   Het is niet de bedoeling deze installatie in haar huidige omvang te behouden, echter dient een ingekorte versie ervan op een nieuwe locatie te worden opgesteld als functioneel museumobject.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE



III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
-
Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Kwalitatieve selectie : de selectiecriteria gestipuleerd in artikel 25 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan de beschermde monumenten:1° kwalificaties:a) studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten van de uitvoerders en of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerken;b) beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaren relevante beroepservaring en/of getuigschriften;2° de lijst van de restauratiewerken, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering van de belangrijkste restauratiewerken. Deze getuigschriften bevatten:a) het bedrag van de restauratiewerken;b) het tijdstip (begin en oplevering) en de plaats van de uitvoering;c) een duidelijke weergave of deze restauratiewerken volgens de regels van de kunst en op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht;d) de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de onderaannemer(s);e) de in onderaanneming uitgevoerde restauratiewerken;f) het verslag van het verloop van de restauratiewerken;g) de processen-verbaal van de oplevering van de restauratiewerken3° een verklaring waarin behoudens de bepaling vermeld in artikel 30,§2, de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullenstaan van de uitvoerder voor de uitvoering van de restauratiewerken en diensten.Teneinde na te gaan of de uitvoerder beantwoordt aan de eisen gesteld in artikel 30 en 31 van het bovenvermeld Besluit, moeten bij de kandidatuurstelling volgende verklaringen worden gevoegd:1° Betreffende artikel 30 §1:een verklaring waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat hij minstens 50% van de restauratiewerkzaamheden, bepaald op basis van de kostprijs, met eigen personeel zal uitvoeren.2° Betreffende artikel 30 §3:opgave per specialiteit van minstens drie onderaannemers met referentieopgave betreffende hun algemene en restauratiespecifieke bekwaamheid zoals hoger beschreven, en verklaring waaringegarandeerd wordt dat met één van deze onderaannemers, in geval van gunning van de opdracht, gewerkt wordt.3° Betreffende artikel 31 §1:een verklaring dat de kandidaat-uitvoerder in het geval van gunning van de opdracht een register zal bijhouden van de restauratiewerkzaamheden die hij door onderaannemers laat uitvoeren.Er wordt afgeweken van de wet houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken omdat er ten behoeve van de instandhouding of het herstel van het cultureel patrimonium en het bouwkundig erfgoed aanleiding bestaat om deze restauratiewerken te gunnen aan ambachtelijk werkende bedrijven.

Eventuele minimumeisen:
-



IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-05-15   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-12




VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-04-12