Le présent avis a trait à la publication d'un:   AVIS DE MARCHE  
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel :  Ville de Rochefort
Adresse postale :  Place Roi Albert Ier, 1 , BE - 5580   Rochefort
Point de contact:   Madame Isabelle Halin
Tél:   +32 84220615
Courriel:   isabelle.halin@rochefort.be
Adresse(s) internet:   http://www.rochefort.be  

I.3. Communication

Nom officiel :  COLSON Guy
Adresse postale :  RUE DE LA FONTAINE 1 ,BE -5370   HAVELANGE
Tél:   +32 83633429
Fax:   +32 83633158
Courriel:   g.colson@archi-colson.be
Adresse(s) internet:   www.rochefort.be  


II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Réaffectation de bâtiments communaux - Restructuration partielle de l'ancienne école de Préhyr à Rochefort  
Numéro de référence:   3P-1704/2018
II.1.2. Code CPV principal :  45200000
II.1.3. Type de marché :  travaux
II.1.4. Description succincte
Réaffectation de bâtiments communaux - Restructuration partielle de l'ancienne école de Préhyr à Rochefort - Création de 6 locaux de réunion
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots:   OUI

II.2. Description

Lot   1

II.2.1. Intitulé
Gros-oeuvre et parachèvements  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE351
Lieu d'exécution principal:   Ecole communale de Préhyr, rue de Préhyr à 5580 Rochefort
II.2.4. Description
voir II.2.1  
II.2.5. Award criteria
Prix
II.2.7. Durée
140   jour(s)
Renouvellement possible:   NON

Lot   2

II.2.1. Intitulé
Menuiseries extérieures  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE351
Lieu d'exécution principal:   Ecole communale de Préhyr
II.2.4. Description
voir II.2.1  
II.2.5. Award criteria
Prix
II.2.7. Durée
40   jour(s)
Renouvellement possible:   NON

Lot   3

II.2.1. Intitulé
Installations électriques  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE351
Lieu d'exécution principal:   Ecole communale de Préhyr
II.2.4. Description
voir II.2.1  
II.2.5. Award criteria
Prix
II.2.7. Durée
20   jour(s)
Renouvellement possible:   NON

Lot   4

II.2.1. Intitulé
Installations sanitaires et HVAC  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE351
Lieu d'exécution principal:   Ecole communale de Préhyr, rue de Préhyr à 5580 Rochefort
II.2.4. Description
voir II.2.1  
II.2.5. Award criteria
Prix
II.2.7. Durée
20   jour(s)
Renouvellement possible:   NON



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:  
1. Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire déclare sur l'honneur ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion obligatoire visées à l'art. 67, §1er de la Loi du 17.06.2016.2. Est exclu de l'accès au marché, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale.3. Est exclu de l'accès au marché, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement des dettes fiscalesLa vérification de la situation en matière de dettes fiscales et sociales sera faite par le Pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow.A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents, attestations et preuves mentionnés aux articles précités.Le caractère récent des documents produits par un soumissionnaire est établi dans la mesure où ces documents datent de moins de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des offres.

III.1.2 Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
En cas de remise d'offre pour des lots séparés : LOT 1 : Agréation requise en catégorie D ou D4 classe 2 (parts égales)LOT 2 : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise au cours des trois derniers exercicesLOT 3 : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise au cours des trois derniers exercices LOT 4 : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise au cours des trois derniers exercicesEn cas de remise d'offre pour plusieurs lots : - si le montant global de l'offre (lots cumulés) est inférieur à 50.000 EUR HTVA : une déclaration concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise au cours des trois derniers exercices (niveau minimal : 100.000 EUR) ;- si le montant global de l'offre (lots cumulés) est supérieur à 50.000 EUR HTVA : la preuve de son agréation correspondant à la catégorie D, classe déterminée en fonction du montant de l'offre. REMARQUE :Une entreprise agréée remettant prix pour le lot 2 / lot 3 / lot 4 peut utilement faire valoir son agréation en lieu et place des documents demandés :Lot 2 : L'agréation en sous-catégorie (D5 ou D20) - Classe 1 peut remplacer les documents requisLot 3 : L'agréation en sous-catégorie (P1) - Classe 1 peut remplacer les documents requisLot 4 : L'agréation en sous-catégorie (D16 ou D17) - Classe 1 peut remplacer les documents requis
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Lot 1 : Agréation en D ou D4, classe 2 (parts égales)
Lot 2 : Menuiseries extérieures (bois - PVC - Métalliques) : Chiffre d'affaire de 75.000 EUR min
Lot 3 : Installations électriques : Chiffre d'affaire de 65.000 EUR min
Lot 4 : Installations sanitaires et de HVAC : Chiffre d'affaire de 90.000 EUR min
Plusieurs lots / Tous les lots : agréation en D, classe en fonction du montant de l'offre
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2 OU D4 (Isolation acoustique ou thermique, cloisons légères, faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non), Classe 2 pour le lot 1
D (Entreprises générales de bâtiments), Classe en fonction du montant de l'offre pour l'ensemble des lots

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
En cas de remise d'offre pour des lots séparés : Lot 1 : Agréation requise en Catégorie D ou D4 classe 2 (parts égales)Lot 2 : Une liste de références de dossiers similaires au cours des trois dernières années Lot 3 : Une liste de références de dossiers similaires au cours des trois dernières années Lot 4 : Une liste de références de dossiers similaires au cours des trois dernières années En cas de remise d'offre pour plusieurs lots :- si le montant global de l'offre (lots cumulés) est inférieur à 50.000 EUR HTVA :des listes de références de dossiers similaires au cours des trois dernières années pour chaque lot (niveau minimal : au moins 3 chantiers de minimum 38.000 EUR HTVA pour le lot 2, au moins 3 chantiers de minimum 32.000 EUR HTVA pour le lot 3 et au moins 3 chantiers de minimum 45.000 EUR HTVA pour le lot 4);- si le montant global de l'offre (lots cumulés) est supérieur à 50.000 EUR HTVA :la preuve de son agréation correspondant à la catégorie D, classe déterminée en fonction du montant de l'offre.REMARQUE :Une entreprise agréée remettant prix pour le lot 2 / lot 3 / lot 4 peut utilement faire valoir son agréation en lieu et place des documents demandés :Lot 2 : L'agréation en sous-catégorie (D5 ou D20) - Classe 1 peut remplacer les documents requisLot 3 : L'agréation en sous-catégorie (P1) - Classe 1 peut remplacer les documents requisLot 4 : L'agréation en sous-catégorie (D16 ou D17) - Classe 1 peut remplacer les documents requis

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Lot 1 : Agréation en D ou D4, classe 2 (parts égales)
Lot 2 : Au moins 3 chantiers de minimum 38.000 EUR HTVA
Lot 3 : Au moins 3 chantiers de minimum 32.000 EUR HTVA
Lot 4 : Au moins 3 chantiers de minimum 45.000 EUR HTVA
Plusieurs lots / Tous les lots : agréation en D, classe en fonction du montant de l'offre
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2 OU D4 (Isolation acoustique ou thermique, cloisons légères, faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non), Classe 2 pour le lot 1
D (Entreprises générales de bâtiments), Classe en fonction du montant de l'offre pour l'ensemble des lots



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP:   NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt   2018-04-10   14:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :   FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa):   2018-10-07
IV.2.7 Lancement des procédures d'attribution
Date:   2018-04-10
Heure locale:   14:00
Adresse:   Hôtel de Ville, Salle du Conseil communal, 1er étage, Place Albert 1er, 1 à 5580 Rochefort Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture
Une séance publique d'ouverture des offres est prévue




VI.3. Informations complémentaires
Visite du site requise: (art. 76 - A.R. du 18.04.2017)L'entrepreneur doit, sous peine d'irrégularité de son offre, se rendre sur place et établir sa soumission en toute connaissance de cause de manière à remettre un prix pour une réalisation complète et parfaite de l'ouvrage suivant les règles de l'art.Il ne pourra donc se prévaloir de problèmes liés aux accès, à l'état des lieux et à l'implantation des ouvrages pour demander une quelconque modification des prix remis, ni pour justifier des retards éventuels.Toute remarque éventuelle devra être faite dans l'offre.Après la visite, l'attestation de visite (jointe aux documents du marché), signée par le maître de l'ouvrage ou son représentant, sera remise à chaque soumissionnaire qui la signe et la joindra obligatoirement à son offre.La non-remise avec l'offre, par le soumissionnaire, de l'attestation de visite du site signée par un représentant du pouvoir adjudicateur, constitue une IRREGULARITE SUBSTANTIELLE justifiant la nullité de l'offre.Contact utile pour la visite des lieux :prise de RDV auprès deMadame Anne KEYEUX, Directrice lr. CivilService Technique CommunalRue de l'Abbatoir n°305580 ROCHEFORTE-mail : anne.keyeux@rochefort.beREMARQUE : les soumissionnaires ayant déjà visité les lieux lors de la précédente procédure et ayant déjà produit une attestation de visite dûment signée sont dispensés de produire à nouveau cette attestation (voir attestation dans le dossier antérieur).

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Conseil d'Etat
Rue de la Science, 33 ,  BE - 1040   Bruxelles
Tél:   +32 22349611
Adresse(s) internet:Adresse(s) internet:   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2018-03-02