Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.


I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW Gent
Postadres :  Onderbergen 86 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Mevrouw Katrijn Peeters
Tel:   +32 92669237
E-mail:   katrijn.peeters@ocmw.gent
Internetadres(sen):   www.ocmwgent.be  



II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
E-gebouw - Inrichting van een warme en koude keuken  
Referentienummer:   FM/2017/195
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212500
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   E-gebouw, Franklin Rooseveltlaan 1 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
E-gebouw - Inrichting van een warme en koude keuken  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
140   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE



III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Door ondertekening van de offerte verklaart de kandidaat/inschrijver zich niet te bevinden in één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden: veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor: - deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; - omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; - fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17 februari 2002; - witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;  aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan; niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is; zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. De kandidaat/inschrijver voegt hiervoor volgende bewijsstukken bij zijn offerte: een recent (max. 6 maand oud) uittreksel van het centrale strafregister (voor rechtspersonen).Je kan dit eenvoudig aanvragen door een mail te sturen naar: cjc-csr@just.fgov.be (mailadres centraal strafregister) met volgende gegevens:1. Naam rechtspersoon2. Ondernemingsnummer3. Adres4. Reden (in dit geval: overheidsopdracht)De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg de andere voorwaarden controleren.Inschrijvers die niet gevestigd zijn in België voegen de nodige documenten toe waaruit blijkt dat zij zich niet bevinden in één of meerdere van bovenstaande uitsluitingstoestanden.De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De minimumvoorwaarden van financiële en economische aard, vereist krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken, zijn voldoende voor de financiële en economische draagkracht.De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg nagaan of de Belgische inschrijver of zijn onderaannemer over de vereiste erkenning beschikt.Voor de buitenlandse inschrijver zal de aanbestedende overheid de betrokken inschrijver vragen - via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten om na te gaan dat aan de voorwaarden van de erkenning is voldaan.
Eventuele minimumeisen:
Voldoen aan de vereiste erkenning door de inschrijver of diens onderaannemer. Het is immers voldoende dat minstens 1 van de 2 over de vereiste erkenning beschikt.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen:een lijst met vergelijkbare projecten gedurende de afgelopen vijf jaar met het totaal bedrag van de eindafrekening per project. Onder vergelijkbare projecten wordt verstaan: het (ver)bouwen van een gebouw, inclusief het installeren van een grootkeuken van ongeveer dezelfde prijscategorie. De referenties, de vereiste erkenning, het bedrag en de tevredenheid moeten blijken uit certificaten die door het opdrachtgevend bestuur zijn opgesteld en ondertekend. Indien die niet voorhanden zijn, dan worden de contactgegevens van de opdrachtgevers opgegeven.

Eventuele minimumeisen:
Opgave van minstens twee projecten inclusief installatie van een grootkeuken, van de afgelopen 5 jaar, waarvan het totaalbedrag van de keuken-installatie groter of gelijk was aan EUR 150.000,00 excl. BTW. De projecten moeten voorlopig opgeleverd zijn. Per project worden volgende gegevens vermeld:
- naam van het project;
- omschrijving van de verwezenlijkte werken en installatie (welk type keuken, aantal m², .);
- bedrag van de eindafrekening excl. BTW;
- in geval van werken in onderaanneming, de contactgegevens van de hoofdaannemer;
- eveneens per project wordt een certificaat toegevoegd dat door de vermelde instantie is opgesteld en geldig is ondertekend, en waaruit blijkt dat de werken tot volledige tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur werden afgewerkt. Indien niet voorhanden, dan worden de contactgegevens van de publiek- of privaatrechtelijke instanties opgegeven.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3



IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-27   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-08-26
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-27
Plaatselijke tijd:   11:00 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien




VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12