Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.


I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Brugge
Postadres :  Burg 12 , BE - 8000   Brugge
Tel:   +32 50448527
E-mail:   info@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Ontwerpbureau
Postadres :  Oostmeers 17 ,BE -8000   Brugge
Contactpersoon:   De heer Philippe Mabilde
Tel:   +32 50448561
Fax:   +32 50448536
E-mail:   philippe.mabilde@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  


II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwikkeling Gruuthusesite - bouwkundig luik  
Referentienummer:   1546
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gruuthusemuseum, Dijver 17 te 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Ontwikkeling Gruuthusesite - bouwkundig luik  
II.2.7. Looptijd
278   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE



III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Om zijn vertrouwdheid met de opdracht aan te tonen zal de inschrijver referenties voorleggen voor die onderdelen van de opdracht:1. InkompaviljoenDe inschrijver bewijst voidoende ervaring te hebben met projecten voor complexe staalconstructies met grote esthetische eisen, bij voorkeur gecombineerd met stalen buitenschrijnwerk.2. Omgevingsaanleg 'deel 9 - Omgevingsaanleg'De inschrijver toot aan over voldoende ervaring te beschikken in kasseiverhardingen met hoge esthetische eisen.3. Technische installatie elektriciteit en verlichtingDe inschrijver bewijst voldoende ervaring te hebben met het voorzien van elektrische installaties, museale verlichting en aanverwante technische installaties in historische en/of beschermde monumentale interieurs en/of museumzalen.De inschrijver kan voor deze deeluitvoeringen beroep doen op (een) onderaannemer(s). De onderaannemer engageert zich om de betreffende werken in opdracht van de inschrijver te laten uitvoeren. Hij ondertekent het daartoe voorziene document 'Verkalring onderaannemer' (bijlage x) dat de inschrijver toevoegt aan zijn inschrijving.Het wijzigen van de onderaannemer voor deze werken is slechts toegelaten mits uitdrukkelijk akkoord van het bestuur.

Eventuele minimumeisen:
- De referenties betreffen uitvoeringen die wat betreft omvang, complexiteit en esthetische eisen vergelijkbaar zijn aan de voornoemde deelopdrachten.- Aantal: 3 voor te leggen referenties per onderdeel (totaal 9 referenties).- Datum: uitgevoerd in de laatste 5 jaar (de datum van de voorlopige of definiteive oplevering dient als bewijs) te rekenen vanaf de publicatiedatum van de voorliggende aanbesteding.- De referenties worden vergezeld van een attest van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever van het project (met opdrachtgever wordt hier bedoeld de werkelijke opdrachtgever van het project - niet de hoofdaannemer).In het attest zijn volgende gegevens vermeld:* omschrijving van het werk;* uitvoerder;* opdrachtgever;* hoofaannemer indien van toepassing;* datum van de oplevering (voorlopig of definitief);* kostprijs van de werken (excl btw)* relevantie van de referentie: een korte nota toont aan waarom de referentie gelijkwaardig is aan het voorliggende (deel)project;* illustraties: de referentie wordt voldoende duidelijk geïllustreerd met foto's en indien mogelijk aangevuld met tekeningen.Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 7OndercategorieënD23 (Restauratie door ambachtslieden)D24 (Restauratie van monumenten)D20 (Metalen schrijnwerk)D7 (Smeedwerk)




IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-11-16   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-05-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2017-11-16
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   dienst Patrimoniumbeheer Gebouwen - Administratie, in vergaderzaal gelijkvloers, Oostmeers 17 te 8000 Brugge Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien




VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349996
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12 ,  BE - 8000   Brugge

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst mededeling toewijzing opdracht

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-10-11