Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.


I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Wervik
Postadres :  Sint Maartensplein 16 , BE - 8940   Wervik
Contactpersoon:   De heer Sebastian Hoornaert
Tel:   +32 56952130
E-mail:   sebastian.hoornaert@wervik.be
Internetadres(sen):   www.wervik.be  



II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Home Gryson - totaalproject voor renovatie en inrichting - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   GEB/052/2017/001
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45300000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De interieurarchitecten Five AM hebben een ontwerpdossier gemaakt voor de inrichting van het gebouw Home Gryson. Het voormalig weeshuis krijgt een nieuwe invulling. Het pand wordt omgevormd naar een kantoorgebouw voor de dienst Patrimonium, Openbaar Domein. Ook een kleine refter voor het personeel en vergaderzalen worden er in ondergebracht.
Stad Wervik wenst een aannemer aan te stellen voor de verbouwingswerken van het gebouw Home Gryson.
Het concept van het kantoor is zo opgebouwd, dat de bestaande 'look and feel" van het gebouw behouden blijft.
Deze opdracht is een totaalproject.
De aangestelde aannemer verzorgt de volledige coördinatie van het project. De aannemer staat in voor de planning en de uitvoering van alle nodige werken.
De werken die in deze opdracht moeten uitgevoerd worden zijn:
1) Voorbereidende werken en grondwerken
2) Afbraakwerken
3) Metselwerken
4) Vloerwerken incl. vloerafwerking
5) Sanit.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE253
Voornaamste plaats van uitvoering:   Home Gryson, Ooievaarsstraat 22 te 8940 Wervik
II.2.4. Beschrijving
zie II.1.4  
II.2.7. Looptijd
180   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE



III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zodra blijkt dat een kandidaat-aannemer zich in een toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht.Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.1. Informatie m.b.t. RSZIn toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 moet de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij de offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Een inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc. ), moet een eigen verklaring op eer bijvoegen waarin men verklaart waarom men niet RSZ-plichtig is.2. Attest fiscale verplichtingenIn navolging van art. 63 §2 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 moet de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De opdrachtgever zal deze informatie zelf opvragen.3. Uittreksel strafregisterEen uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:* niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;* niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;* geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;* niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:* niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;* zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie;Het uittreksel dient te worden afgeleverd voor de rechtspersoon en voor de gemachtigden van deze rechtspersoon. Dit attest mag ten vroegste 5 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO - Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel +32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82 E-mail cjc-csr@just.fgov.be.4. Ondertekend bewijs van het verplicht plaatsbezoekVoor deze opdracht is het plaatsbezoek aan het gebouw Home Gryson verplicht De inschrijver voegt het attest cf. Bijlage B correct ingevuld toe aan zijn offerte. De offerte is substantieel onregelmatig wanneer de inschrijver geen ondertekend attest van plaatsbezoek bij zijn offerte voegt.5. Buitenlandse inschrijvingenOmdat de opdrachtgever niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrij.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Verzekering tegen beroepsrisico'sHet bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. ReferentiesDe kandidaat-aannemer dient de uitvoering aan te tonen van drie (3) opdrachten met een positieve evaluatie, in belangrijkheid tenminste gelijk aan de onderhavige opdracht in de loop van de laatste drie (3) jaar, specifiek met betrekking tot projecten van totaalinrichtingen waarin de volgende disciplines aan bod komen: Algemene ruwbouwwerken Ventilatie Verwarming Sanitaire werken Schilderwerken Vloerbekleding Buitenschrijnwerk Binnenschrijnwerk ElektriciteitDe kandidaat-aannemer vermeldt bij de referenties de titel, de inhoud en de omvang van de opdracht. De kandidaat-aannemer bezorgt in zijn offerte een ondertekende verklaring van de opdrachtgever waarop de opdrachtgever verklaart dat de ingediende referentie met positief gevolg werd uitgevoerd. Op de verklaring staat de naam van de opdrachtgever met de contactgegevens en de omvang van de opdracht vermeld.2. BeroepskwalificatiesDe naam van de beroepskwalificaties van het personeel belast met de uitvoering van de opdracht.De aannemer bewijst personeel in dienst te hebben of met een onderaannemer te werken dat beschikt over de vereiste diploma's en/of attesten voor de uitvoering van deze opdracht:* Erkend brandertechnicus * Erkend - geschoold technicus elektriciteit* Erkend - geschoold schrijnwerkerDe aannemer voegt een kopie van de diploma's/attesten bij het offertedossier.

Eventuele minimumeisen:
1. ReferentiesDe kandidaat-aannemer dient de uitvoering aan te tonen van drie (3) opdrachten met een positieve evaluatie, in belangrijkheid tenminste gelijk aan de onderhavige opdracht in de loop van de laatste drie (3) jaar, specifiek met betrekking tot projecten van totaalinrichtingen waarin de volgende disciplines aan bod komen: Algemene ruwbouwwerken Ventilatie Verwarming Sanitaire werken Schilderwerken Vloerbekleding Buitenschrijnwerk Binnenschrijnwerk ElektriciteitDe kandidaat-aannemer vermeldt bij de referenties de titel, de inhoud en de omvang van de opdracht. De kandidaat-aannemer bezorgt in zijn offerte een ondertekende verklaring van de opdrachtgever waarop de opdrachtgever verklaart dat de ingediende referentie met positief gevolg werd uitgevoerd. Op de verklaring staat de naam van de opdrachtgever met de contactgegevens en de omvang van de opdracht vermeld.2. BeroepskwalificatiesDe naam van de beroepskwalificaties van het personeel belast met de uitvoering van de opdracht.De aannemer bewijst personeel in dienst te hebben of met een onderaannemer te werken dat beschikt over de vereiste diploma's en/of attesten voor de uitvoering van deze opdracht:* Erkend brandertechnicus * Erkend - geschoold technicus elektriciteit* Erkend - geschoold schrijnwerkerDe aannemer voegt een kopie van de diploma's/attesten bij het offertedossier.Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3




IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-10-17   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-04-15




VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De kandidaat-aannemer dient voor deze opdracht een verplicht plaatsbezoek af te leggen, de situatie ter plaatse grondig en aandachtig te onderzoeken ten einde met volledige kennis van zaken een volledige en correcte prijsopgave te doen, die rekening houdt met: de aard en omvang van de opdracht, alle nodige opmetingen te doen voor de uitvoering van deze opdracht, alle eventuele moeilijkheden van uitvoering; de huidige toestand van het gebouw in te schatten het op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor het binnenbrengen van materialen en het op hun plaats brengen;Tijdens het plaatsbezoek maakt de kandidaat-dienstverlener een volledige inschatting van de toestand van het gebouw, de installaties en de planning van het onderhoud en de totale waarborg van de opdracht.De bijlagen zijn enkel ter duiding en hebben een indicatieve waarde om, een niet limitatief, een overzicht te geven van de uit te voeren werken en de te leveren producten. Eventuele leemten in deze bijlagen ontslaan de bieder geenszins van zijn verantwoordelijkheid.Het plaatsbezoek gebeurt enkel op afspraak: Naam: de heer Sebastian HoornaertTelefoon: 056 95 21 30E-mail: sebastian.hoornaert@wervik.beLocatie plaatsbezoekHome Gryson, Ooievaarsstraat 22 in 8940 WervikHet plaatsbezoek zal naast het duiden van de opdracht, ook de kans bieden op het stellen van vragen.De kandidaat-aannemer voegt het attest in bijlage correct ingevuld toe aan zijn offerte.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=about_competent&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-09-06