Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
RW-SPW-DO142 Direction des routes de Charleroi
rue de l'Ecluse, 22, BE-6000 CHARLEROI
Contact: Mr Didier MASSET, Directeur délégué
Tél: +32 71631200 Fax: +32 71631233 E-mail: marches.dgo142@spw.wallonie.be
Adresse(s) internet:https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=275043
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
N589 - CHIMAY - Baileux-l'Escaillère : Réfection de revêtements
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché:Travaux.
Lieu principal d'exécution: N589 - CHIMAY - Baileux-l'Escaillère :
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
N589 - CHIMAY - Baileux-l'Escaillère : Réfection de revêtements.
---
Le présent marché a pour objet le renouvellement, par section, de revêtements de la N589, entre les Bk 22.400 (Baileux) et 37.700 (L'Escaillère - Cul-des-Sarts).
---
Les prévus dans le cadre de ce marché comprennent notamment :
*Division 1 : N589 entre les Bk 22.400 et 23.800 - Traversée du zoning de Baileux et Rue de Rocroi :
o Démolition sélective par fraisage de revêtement hydrocarboné, en épaisseur constante, sur une épaisseur comprise en 5cm et 7cm, en vue d'une évacuation ;
o Réalisation de réparations ponctuelles du coffre de chaussée, après démolition de ce coffre, au moyen d'une sous-fondation granulaire de type 1 ou 2, d'une fondation en béton maigre pour chaussée et d'une sous-couche en enrobé hydrocarboné de type AC-20 base 3-1 ;
o Fourniture et pose d'une bordure de type IF2, en béton coulé en place. Cette bordure sera implantée dans la traversée du zoning de Baileux, côté gauche de la chaussée, en avant de la zone de plantations et coulée directement sur le support en enrobé hydrocarboné fraisé ;
o Fourniture et pose d'avaloirs de 30 cm en avant de la bordure précitée, dans la zone revêtue de la chaussée et raccordement de ceux-ci sur la canalisation située en arrière du cheminement piéton (celui-ci sera démonté et reconstitué au droit des raccordements) ;
o Démolition de l'îlot directionnel situé au carrefour de la N99 avec la N589 (Rue de Rocroi) et, après reprofilage de la fondation en empierrement-ciment, remplacement de celui-ci par un îlot en béton discontinu, bombé, de forme en plan identique, armé, coloré en rouge et imprimé. Les arrêtes exposées au trafic de cet îlot coffré en place seront pourvues de chanfreins 40/40mm. Cet îlot sera pourvu de gaines en attente pour signalisation lumineuse ;
o Nettoyage à l'eau sous haute pression des surfaces rabotées, fourniture et pose de couches de collage et de leurs couches de protection en lait de chaux ;
o Fourniture et pose d'une couche de reprofilage en enrobé hydrocarboné de type AC-10 base 3-2 ;
o Fourniture et pose d'une couche de roulement en enrobé hydrocarboné de type BBTM-10-D2, d'une épaisseur de 30 mm ;
o Traitement du joint axial et le long de la bordure décrite ci-dessus ;
o Démontage et repose de la signalisation verticale, fourniture et pose de dispositifs de balisage de chaussée ;
o Remblais de terres arables en arrière de la bordure, au droit de la zone de plantation ;
o Divers,.
*Division 2 : N589 entre les Bk 31.000 et 37.700 - Bourlers - L'Escaillère:
o Démolition sélective par fraisage de revêtement hydrocarboné, en épaisseur variable, sur une épaisseur comprise en 5cm et 10cm, en vue d'une évacuation ;
o Démolition sélective par fraisage de revêtement hydrocarboné, en épaisseur variable, en vue d'une évacuation, pour remplacements de sous-couche localisés, réparations de coffre de voirie localisées et pour raccords avec routes communales ;
o Remplacements localisés de sous-couche en enrobé hydrocarboné de type AC-20 base 3-2 ;
o Réparations localisées du coffre de chaussée, après démolition de celui-ci et compactage du fond de coffre, au moyen d'un géotextile, d'une sous-fondation granulaire de type 1 ou 2 et d'une fondation en béton maigre pour chaussée. Fermeture des purges au moyen d'enrobé de type AC-20 base 3-2 ;
o Nettoyage des surfaces rabotées à l'eau sous haute pression, fourniture et pose de couches de collage et de leurs couches de protection en lait de chaux ;
o Fourniture et pose d'une couche de reprofilage en enrobé hydrocarboné de type AC-10 base 3-2 ;
o Fourniture et pose d'une couche de roulement en enrobé hydrocarboné de type BBTM-10-D2, de 30mm d'épaisseur ;
o Réfection de revêtements de zones de parking (démolition de revêtement de terre-plein, pose d'un revêtement de type AC-14 surf 1-1 et réalisation de purges localisées du coffre des parkings) ;
o Elargissement de pattes d'oies de routes communales, notamment celle de la Rue des Sapinières ;
o Remise sous profil d'accotements, le long de la voirie sur une largeur comprise entre 0,5m et 1m et mise à gabarit de fossés ;
o Divers,.
*Division 3 : Réfection des îlots directionnels du rond-point N589-N99 :
o Démontage préalable de la signalisation ;
o Démolition des quatre îlots directionnels des quatre branches d'accès au rond-point (démolition de revêtement de terre-plein en pavés de béton et de bordures collées) ;
o Sciage et démolition du revêtement situé sous les îlots directionnels ;
o Reprofilage de la fondation au moyen d'un empierrement-ciment ;
o Réalisation des nouveaux îlots en béton discontinu, bombé, de formes en plan identiques à l'existant, armés, colorés en rouge et imprimés. Les arrêtes exposées au trafic de cet îlot coffré en place seront pourvues de chanfreins 40/40mm ;
o Remise en place de la signalisation dans des douilles et fourniture et pose de dispositifs de balisage de la voirie ;
o Divers,.
*Division 4 : Travaux communs à toutes les divisions :
o Fourniture et pose de marquages ;
o Travaux en régie, somme réservée, plans après-travaux, divers,. ;
*Division 5 : Déchets :
o Evacuation vers CTA/CET et sites autorisés,.
L'Administration se réserve le droit de modifier les limites des chantiers faisant l'objet du présent marché, dans un rayon de 15 kilomètres et ce, en conservant les prix de soumission
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le simple fait d'introduire son offre, le soumissionnaire déclare implicitisement sur l'honneur qu'il ne se rrouve pas dans un des cas d'exclusion visés à larticle 61, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que :
* A quelques stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à article 61 ; § 3, de l'arrêté précité ;
* Sous réserve des dispositions de l'article 63, §2, dernier alinéa, de l'arrêté précité, concernant la vérification du respect des obligations fiscales, le pouvoir adjudicateur, en application de la déclaration sur l'honneur susmentionnée, procède à la vérification de la situation du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution. »
III.2.2. Capacité économique et financière:
Tel que prévu à l'article 61 § 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 (AR passation), par le seul fait de leur participation à la soumission, les candidats ou les soumissionnaires formulent une déclaration sur l'honneur confirmant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de cet arrêté.
---
Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5 catégorie C5, conformément à l'article 3 de la loi du 20.03.1991 relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
III.2.3. Capacité technique:
Tel que prévu à l'article 61 § 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 (AR passation), par le seul fait de leur participation à la soumission, les candidats ou les soumissionnaires formulent une déclaration sur l'honneur confirmant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de cet arrêté.
---
Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5 catégorie C5, conformément à l'article 3 de la loi du 20.03.1991 relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
Classe: Classe 5 : jusqu'à 1.810.000 EUR, Catégorie: C5
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents:23/08/2017 - 11:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/08/2017 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 23/08/2017 - 11:00
Lieu:Service Public de Wallonie, DGO1-42 Direction des routes de Charleroi, rue de l'Ecluse n° 22 à 6000 CHARLEROI (rez-de-chaussée)
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres:Adjudication ouverte
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
1) Au point II.3, le délai se compte en jours ouvrables à partir de la date de début des travaux mentionnées dans l'ordre de commencer les travaux.
Le délai d'exécution du présent marché est de : 50 Jours Ouvrables.
Un délai partiel de rigueur de 20 jours ouvrables est accordé pour la fermeture partielle à la circulation de la section de N589 traversant le zoning de Baileux, entre les Bk 22.400 et 22.900.
Un délai partiel de rigueur de 5 jours ouvrables est accordé pour la réalisation des opérations de rabotage et de pose des enrobés (AC-10 base 3-2 et BBTM-10-D2) en chaussée soustraite à la circulation, sur la section de N589 comprise entre les Bk 23.100 à 23.800 (Rue de Rocroy à Baileux, entre la N99 et l'entrée de l'agglomération de Baileux).
Un délai partiel de rigueur de 5 jours ouvrables est accordé pour la réalisation des opérations de rabotage et de pose des enrobés (AC-10 base 3-2 et BBTM-10-D2) en chaussée soustraite à la circulation, sur la section de N589 comprise entre les Bk 31.000 à 32.500 (tronçon compris entre la Rue Hauts Marais et la Rue de la Sapinière).
La pose de la couche de roulement doit être opérée en deux finisseuses en parallèles pour toutes les sections faisant l'objet de ce chantier, à l'exception du tronçon traversant le zoning de Baileux. Les couches de roulement seront dépourvues de joints axiaux. Les tronçons de N589 concernés par cette pose à deux finisseuses en parallèle seront soustraits à la circulation dans les conditions fixées à l'article 79.
---
2) Contenu de l'offre (article 81, al.2 de l'AR du 15 juillet 2011)
L'offre doit être conforme au modèle joint au présent cahier spécial des charges, être libellée en français et les montants doivent être exprimés en euros. La totalité des pages des documents formant l'offre elle-même fait l'objet d'une pagination de manière telle que chaque page porte un numéro. Chaque page doit être paraphée par le soumissionnaire ou son mandataire.
Documents, modèles et échantillons à joindre à l'offre :
1. Certificat d'agréation.
2. Congés annuels et jours de repos compensatoires. Ceci permet au pouvoir adjudicateur de notifier le marché en connaissance de cause (notamment pour le délai de 30 jours accordé à l'entrepreneur pour justifier du cautionnement, délai qui peut être suspendu pendant la fermeture de l'entreprise).
3. Une note indiquant le CET et/ou CTA où seront amenés les déblais et décombres du chantier.
4. Le document repris à l'Annexe 1, relatif à l'engagement du soumissionnaire à développer une démarche qualité.
5. Conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, le plan de sécurité et de santé afférent au marché figure en annexe au présent cahier spécial des charges sous l'intitulé "PLAN DE SECURITE ET DE SANTE".
Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre conforme à ce plan.
Ils doivent joindre à celle-ci une annexe décrivant la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé. Cette annexe comportera également un calcul détaillé du coût des mesures et moyens de prévention déterminés dans le plan de sécurité et de santé.
Pour satisfaire à l'obligation qui précède, les soumissionnaires sont tenus d'utiliser le formulaire ad hoc annexé au plan de sécurité et de santé.
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que leur offre pourra être déclarée nulle si, soit les modes d'exécution décrits dans le formulaire annexé à leur offre sont jugés non conformes au plan de sécurité et de santé, soit le coût des mesures et moyens de prévention y mentionné est jugé anormal.
---
3) Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5 catégorie C5, conformément à l'article 3 de la loi du 20.03.1991 relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
---
4) Tout renseignement au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de M. Ir. Vincent POPIJN, ingénieur- DGO1.42
Tel : 071/63.12.19 - Fax: 071/63.12.33
Rue de l'Écluse, 22 - 6000 Charleroi
E-mail : vincent.popijn@spw.wallonie.be
ou auprès de M. Ing. Olivier LION, Chef de District - DGO1.42.13
Tel : 060/41.40.50 - Fax: 060/41.40.69
Route Charlemagne, 4 - 6464 BAILEUX
E-mail : olivier.lion@spw.wallonie.be
---
5) L'attention est attirée sur le fait que tous les documents du marché ET les rectifications apportées au dossier du marché sont gratuitement consultables et téléchargeables à partir de « l'URL du profil d'acheteur » inscrite dans la section I du présent avis de marché (https://enot.publicprocurement.be).
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/06/2017