AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Chiny
Rue du Faing, 10, BE-6810 Jamoigne
Contact: Madame Delphine Cordier
Tél: +32 61325328 Fax: +32 61325365 E-mail: delphine.cordier@publilink.be
Adresse(s) internet:www.chiny.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Lot C25 - Renouvellement de la conduite de distribution d'eau à LES BULLES
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché:Travaux.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
!! Le chantier doit commencer au plus vite afin de ne pas retarder les travaux de voirie, l'entreprise s'engage à démarrer les travaux dès la notification du marché.
Le projet consiste à renouveler la conduite de distribution d'eau dans le village de LES BULLES sute aux travaux de réfection de voirie réalisé par le SPW. La conduite existante est située principalement en voirie mais sera déplacée en accotement. Tous les raccordements particuliers joignants la conduite à remplacer seront rebranchés ou remplacés. Certains raccordements particuliers sont en plomb.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 20 §§1 et 1/1 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et de services et articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
III.2.2. Capacité économique et financière:
C2 (Distribution d'eau et pose de canalisations diverses), Classe 2
C2 (Distribution d'eau et pose de canalisations diverses), Classe 2
Agréation requise: C2 (Distribution d'eau et pose de canalisations diverses), Classe 2
III.2.3. Capacité technique:
C2 (Distribution d'eau et pose de canalisations diverses), Classe 2
C2 (Distribution d'eau et pose de canalisations diverses), Classe 2
Agréation requise: C2 (Distribution d'eau et pose de canalisations diverses), Classe 2
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents:10/4/2017 - 16:00
Documents payants:Oui.
Prix: 10.00 EUR.
Conditions et mode de paiement:Virement sur le compte BE63 0910 0050 2308
Communication: Achat CSC lot C25 + nom de l'entreprise
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:
11/4/2017 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date:
11/4/2017 - 10:00
Lieu:Mairie, salle du Conseil, rue du Faing 10
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 24/3/2017