Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
Gemeente Oud-Turnhout
Dorp 31, BE-2360 Oud-Turnhout
Tel: +32 14462211 Fax: +32 14462222 
Internet adres(sen): www.oud-turnhout.be
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanleg parking KSK Oosthoven
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Nieuwstraat, 2360 Oud-Turnhout
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aanleggen van een parking thv voetbalclub KSK Oosthoven in waterdoorlatende materialen.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* zie bestek
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
* niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
* niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
* geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
* niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
* bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
* zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Het bewijs van erkenning in de gevraagde klasse (door de Inschrijver zelf dan wel door een benoemde onderaannemer);
* Eén referentieproject, beknopt voorgesteld (opdrachtgever, locatie, uitvoeringsbedrag, proces-verbaal van oplevering, beschrijving opbouw pakket en type doorlatende verharding, attest van "goede uitvoering" van de bouwheer) waarvan de aanleg werd uitgevoerd in de laatste 3 jaar.
Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 1
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 70
Criterium 2: Plan van aanpak met hierin beschreven de minder hinder, parkeerproblematiek tijdens de werken, uitvoeringstermijn in kalendagen, communicatie, Weging: 20
Criterium 3: Kwaliteit, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 150.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen
De bescheiden betreffende onderhavige opdracht liggen alle werkdagen, tr inzage van de inschrijvers in de burelen van:
1. Werkplaats Molenbergen, Molenbergen 17, 2360 Oud-Turnhout; Tav de heer Peter Van Roey 0478/33 19 50.
2. A DEMAIN Infra Consult, Wenen 30, 2470 Retie
Ze kunnen mits contante betaling of mits voorafgaandelijke storting op het rekeningnummer BE36 0016 6390 7381 van het studiebureau A DEMAIN Infra Consult bvba worden aangekocht.
Bijkomende inlichtingen betreffende het project zijn te bekomen bij de zaakvoerder an A DEMAIN Infra Consult bvba, de heer Tom Van den Eynde, tel 0478/557 814.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/2/2017 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 15/2/2017 - 11:00
Plaats: Gemeentehuis, vergaderlokaal A
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 22/12/2016