Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
Studeo s.c. - sprl
rue Melsens, 12, BE-1000 Bruxelles
Contact: Creplet Nicolas
Tél: +32 25032464 E-mail: nc@studeo.pro
Adresse(s) internet:https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=255599
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Travaux de toitures sur la Chapelle Notre-Dame du Bon-Succès
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché:Travaux.
Lieu principal d'exécution: Église du Finistère - rue Neuve à 1000 Bruxelles
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Travaux de toitures de la chapelle Notre-Dame du Bon-Succès.
Toiture en cuivre à tasseaux avec petites verrières.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
En application des Art. 58 à 79 de l'AR1, le P.A. procédera à une sélection des soumissionnaires préalable à l'attribution sur base de :
a. Droit d'accès
L'ensemble de ces dispositions relatives au droit d'accès s'applique de la même manière à l'égard de(s) l'entité(s) à laquelle/auxquelles le soumissionnaire fait appel (le(s) sous-traitant(s)) lorsque la capacité de cette/ces entité(s) est déterminante pour la sélection du soumissionnaire.
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux § 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
? Travailleurs en séjour illégal.
En application de l'article 20 §1/1 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sera en principe exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, tout soumissionnaire pour lequel il est établi qu'il a occupé, en tant qu'employeur, des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. L'exclusion de la participation aux marchés publics vaut pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste sur l'honneur qu'il n'occupe pas et qu'il n'occupera pas, en tant qu'employeur, des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
? Dettes sociales et fiscales.
 En application des articles 60 et 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à son offre une attestation ONSS. L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres.
Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne joint à son offre une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
 En application des articles 60 et 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire joint une attestation récente dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres. Si le soumissionnaire est belge, l'attestation émane du SPF Finances.
Tout soumissionnaire ayant des dettes sociales ou fiscales supérieures à 3000 euros sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision d'attribuer le marché, qu'il possède, à la fin de la période visée à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations. A cette fin, le soumissionnaire est tenu de joindre directement à son offre la preuve de telles créances.
? Autres causes d'exclusion
 Le soumissionnaire joindra un extrait du casier judiciaire délivré à une date ne pouvant être antérieure à 12 mois avant la date d'ouverture des offres ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire concerné :
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux ;
- n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales ;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;
 En outre, le pouvoir adjudicateur s'assurera que le soumissionnaire :
- en matière professionnelle, n'a pas commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier ;
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations.
Lorsque le soumissionnaire est un groupement/une association sans personnalité juridique formée entre plusieurs personnes morales et ou physiques (association momentanée, groupement de fait,.), aucun des participants/associés ne peut se trouver dans un des cas d'exclusion susmentionnés et la preuve doit en être rapportée pour chacun des participants/associés conformément aux dispositions susmentionnées concernant les causes d'exclusion (cfr. Art. 66 AR1).
Le soumissionnaire ne pourra pas se référer aux renseignements et documents déjà fournis au cours d'une autre procédure organisée par le P.A. (cfr. Art. 60 §2 de l'AR1).
III.2.2. Capacité économique et financière:
Art. 67 §1, 3° de l'AR1 : Une déclaration sur l'honneur reprenant les chiffres d'affaires annuels HTVA, en travaux, des 3 derniers exercices du soumissionnaire ou de chaque associé.
Le chiffre d'affaire cumulé devra être au minimum de 600.000,- ?, hors TVA.
III.2.3. Capacité technique:
L'entrepreneur fournira 2 fiches de référence pour des travaux similaires, chacune pour un chantier, ayant fait l'objet d'une réception provisoire dans les 5 années antérieures à la date d'ouverture des offres.
Le montant des travaux similaires devra s'élever à un minimum de 30.000,- ? hors Tva par référence.
Le soumissionnaire devra joindre à son offre une fiche signalétique par référence indiquant, obligatoirement, suivant le modèle annexé au CSC (cfr. Ann. A App 5): voir description dans l'annexe.
Chaque fiche sera si possible appuyée d'un certificat de bonne exécution, joint en annexe de cette fiche. Ce certificat doit être signé et daté par le P.A. et/ou par le Maître de l'Ouvrage et indiquer le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciser s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Doivent être considérés comme travaux similaires, les ouvrages de couvertures métalliques à tasseaux.
Voir renseignements et formalités
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée accélérée.Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère1: Prix, Poids: 60
Critère2: Méthodologie, Poids: 40
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents:12/01/2017 - 12:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/01/2017 - 12:00
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Visites guidées obligatoires :
Les visites sont prévues/organisées respectivement aux dates et heures indiquées en première page : 19-12-2016 à 15:30.
Le rendez-vous est fixé à l'adresse suivante : Église du Finistère, rue Neuve à 1000 Bruxelles
Elles seront guidées par l'auteur de projet Studeo sc-sprl / Tél :02 503 24 64), accompagné d'un représentant du pouvoir adjudicateur.
Par visite, le nombre de participants est fixé à un maximum de 6 personnes par entreprise.
La présence à une des visites guidées est obligatoire. Tout soumissionnaire qui n'aura pas participé à une des visites obligatoires verra son offre frappée de nullité absolue. L'attestation de visite dont modèle en annexe doit être jointe à l'offre (dûment complétée).
Les participants à cette visite annonceront leur présence au moins 5 jours ouvrables à l'avance.
Aucun renseignement ne sera donné en dehors des visites précitées.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/11/2016