Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SNCB, Direction Stations - Area Sud Ouest
Square des Martyrs du 18 août, BE-6000 Charleroi
Contact: Grenson Dominique
Tél: +32 71603431 E-mail: dominique.grenson@b-rail.be
Adresse(s) internet:
www.sncb.be
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
APPEL A CANDIDATURES - 60/05/16/00230 AC Cuesmes Rénovation intérieure
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
APPEL A CANDIDATURES - 60/05/16/00230
Atelier Central de Cuesmes : renovation intérieure
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
VI.3. INFORMATION A RECTIFIER OU A AJOUTER:
- Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
- Dans l'avis original
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: II.1.5) Brève description du marché ou de l'achat/des achats
Au lieu de:
APPEL A CANDIDATURES - 60/05/16/00230
Atelier Central de Cuesmes : renovation intérieure
Lire:
APPEL A CANDIDATURES - 60/05/16/00230
Atelier Central de Cuesmes : renovation intérieure
L'entreprise comprend, en ordre principal :
- L'installation de chantier
- Les démolitions intérieures
- Les travaux d'égouttage (raccordement aux tuyauteries d'égouts situées dans le vide sanitaire)
- L'obturation de baies
- L'obturation d'un monte-charge
- La réalisation d'une rampe d'accès en béton armé et l'adaptation d'une cour anglaise
- Les cloisons grillagées métalliques de séparation dans les locaux destinés aux ateliers
- La maçonnerie en terre cuite
- Les cloisons en plaques de plâtre
- La fourniture et pose d'une porte sectionnelle à l'intérieur de l'atelier
- La fourniture et pose de dévidoirs à alimentation axiale
- Le raccordement à l'adduction d'eau des appareils sanitaires à poser
- Les appareils sanitaires (Douches collectives, WC, urinoirs, lavabos, éviers.) et leurs accessoires
- La robinetterie
- Les travaux de réparation d'enduit et de peinture
- Le renouvellement du revêtement de sol en grès cérame dans certains locaux
- La fourniture et pose d'un linoléum pour les bureaux situés à l'étage
- Divers travaux de parachèvements
- Les travaux d'électricité et de chauffage.
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Au lieu de:
150
Lire:
115
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: III.2.1) Situation personnelle des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription aux registres du commerce ou de la profession
Au lieu de:
Le candidat (et chaque membre de la société momentanée) devra être en règle vis-à-vis de la sécurité sociale. Il joindra à sa candidature une attestation originale de la sécurité sociale en cours de validité prouvant qu'il est en règle avec ses cotisations obligatoires (article 37 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 2012).
Il joindra également une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles (article 68 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 2012)
Lire:
Le candidat (et chaque membre de la société momentanée) devra être en règle vis-à-vis de la sécurité sociale. Il joindra à sa candidature une attestation originale de la sécurité sociale en cours de validité prouvant qu'il est en règle avec ses cotisations obligatoires (article 37 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 2012).
Il joindra également une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles (article 68 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 2012)
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le candidat atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 66 de l'arrêté du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: III.2.2) Capacité économique et financière
Au lieu de:
Le candidat (et chaque entreprise en cas de société momentanée) précisera son expérience dans le domaine des travaux publics de rénovation de bâtiments.
A cet effet, le candidat établit un dossier descriptif d'au moins 3 références qu'il juge les plus pertinentes en matière de travaux publics de rénovation de bâtiments effectués durant les 2 dernières années ou en cours d'exécution pour lesquels le montant des travaux dépasse 300.000,00 EUR HTVA.
Pour chaque référence, il convient de préciser :
- la situation géographique du chantier;
- le nom du maître de l'ouvrage ainsi que ses coordonnées (siège social);
- une description succincte des travaux;
- le montant des travaux;
- ses partenaires éventuels / sa participation dans la société momentanée le cas échéant;
- la description des travaux réellement effectués par chaque partenaire;
- les dates de début et de fin des travaux;
- éventuellement, des photos de l'ouvrage.
Cette liste est appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Lire:
Néant
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: III.2.3) Capacité technique
Au lieu de:
Classe: 3 ou supérieure, Catégorie: D
Lire:
Le candidat devra satisfaire aux exigences de l'agréation des entrepreneurs de travaux en catégorie D, classe 3 ou supérieure.
Le candidat (et chaque entreprise en cas de société momentanée) précisera son expérience dans le domaine des travaux publics de rénovation de bâtiments.
A cet effet, le candidat établit un dossier descriptif d'au moins 3 références qu'il juge les plus pertinentes en matière de travaux publics de rénovation de bâtiments effectués durant les 2 dernières années ou en cours d'exécution pour lesquels le montant des travaux dépasse 300.000,00 EUR HTVA.
Pour chaque référence, il convient de préciser :
- la situation géographique du chantier;
- le nom du maître de l'ouvrage ainsi que ses coordonnées (siège social);
- une description succincte des travaux;
- le montant des travaux;
- ses partenaires éventuels / sa participation dans la société momentanée le cas échéant;
- la description des travaux réellement effectués par chaque partenaire;
- les dates de début et de fin des travaux;
- éventuellement, des photos de l'ouvrage.
Cette liste est appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: VI.3) Informations complémentaires
Au lieu de:
APPEL A CANDIDATURES. Nous attendons des candidats qu'ils respectent les critères de sélection et nous transmettent la lettre de candidature, une attestation ONSS en règle (1er trimestre 2015), l'attestation fiscale, une copie du certificat d'agréation en catégorier D, classe 3 ou supérieure, ainsi que les documents répondant aux critères de sélection.
Le délai prévu pour l'exécution des travaux est de 150 jours ouvrables.
Lire:
APPEL A CANDIDATURES. Nous attendons des candidats qu'ils respectent les critères de sélection et nous transmettent la lettre de candidature, une attestation ONSS en règle (1er trimestre 2016), l'attestation fiscale, une copie du certificat d'agréation en catégorier D, classe 3 ou supérieure, ainsi que les documents répondant aux critères de sélection.
Le délai prévu pour l'exécution des travaux est de 115 jours ouvrables.
VI.3.4. Date à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve la date et/ou l'heure à modifier: IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf dans le cas d'un SAD) ou le document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents
Au lieu de: 07/09/2016 - 09:45
Lire: 15/09/2016 - 15:00
VI.3.4. Date à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve la date et/ou l'heure à modifier: IV.3.4) Date limite: de réception des offres ou des demandes de participation Date:
Au lieu de: 08/09/2016 - 09:45
Lire: 16/09/2016 - 15:00
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/08/2016