Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SOFICO
Rue Canal de l'Ourthe, 9 bte 3, BE-4031 Angleur
Contact: M. E.PONCIN, Président, et M. J.DEHALU, Administrateur délégué
Tél: +32 42316713 Fax: +32 43674568 E-mail: benoit.rouard@sofico.org
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=409539
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
E411- Réhabilitation PK 53.550 à PK 55.600 dans les 2 sens
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Les travaux sont situés sur le district 131-21 (Daussoulx) : E411 - PK 53.550 à PK 55.600 dans les 2 sens (Bouge-Beez Beez-Bouge réseau Ia). Les travaux consistent à réhabiliter les revêtements hydrocarbonés posés sur le béton armé continu de l'autoroute ainsi que le revêtement des bretelles de l'échangeur 14 (Bouge) dans les 2 sens. Ils comportent : - le fraisage de l'hydrocarboné de la BAU sur une épaisseur de 3 cm (bord V1) à 9 cm (bord FE) ; - le fraisage de l'hydrocarboné recouvrant le BAC sur la V1, V2, V3 et bande de contrebutage sur une épaisseur de +- 3cm jusque mise à nu du béton ; - le fraisage des bretelles y compris zone de décélération ou accélération (hydrocarboné sur dalles bétons ou hydrocarbonés seuls) - le nettoyage haute pression du béton armé continu ; - la réparation du béton armé continu; - le nettoyage haute pression des dalles bétons et/ou hydrocarboné des bretelles ; - la réparation des dalles béton des bretelles; - la pose d'une sous-couche en AC-14 base3-2 (5cm) sur l'entièreté du profil en travers ainsi que pour les bretelles; - la pose de revêtement SMA-10-2 (4 cm) sur l'entièreté du profil en travers ainsi que pour les bretelles ; - Les interventions sur les ouvrages d'art concernent 1 pont supérieur et 2 ponts inférieurs repris sur le schéma ci-dessous. * travaux d'entretien en partie supérieure de l'OA 11 (BDOA 1306) dont des ragréages de béton ; * travaux de réhabilitation du pont cadre OA12 (BDOA 71) y compris l'étanchéité et le béton de la dalle ainsi qu'un dispositif de retenue conforme à la norme EN1317; * renouvellement du revêtement du viaduc de Beez dans le sens Luxembourg-Bruxelles y compris quelques réparations localisées d'étanchéité ; - le remplacement des glissières de sécurité ; - divers travaux tels que nettoyage des filets d'eau (FE), mise sous niveau d'accotement, remplacement de la signalisation verticale ; - la mise en site autorisé des déchets produits par le chantier ; - la signalisation de chantier, y compris la pose de séparateurs de trafic; - les marquages temporaires et définitifs ; De façon générale : - divers travaux en régie ; - l'entretien des travaux durant la période de garantie (5 ans). Avertissement La description des travaux reprise ci-avant est indicative et non limitative. Le soumissionnaire se référera aux clauses techniques et métrés du présent cahier spécial des charges pour obtenir une énumération et une description détaillées et complètes des travaux faisant partie de la présente entreprise.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
- Causes d'exclusion Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'AR du 15/07/2011. L'attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 de l'AR du 15/07/2011. Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. - Capacité technique, économique et financière - agréation Les travaux sont rangés dans la (les) catégorie(s) C et/ou la (les) sous-catégorie(s) C5 et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 6.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 6, catégorie C ou sous-catégorie C5 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 6, catégorie C ou sous-catégorie C5 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 23/08/2016 - 11:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/08/2016 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 23/08/2016 - 11:00
Lieu: Direction des routes de Namur, Résidence Fort Bivac, Avenue Gouverneur Bovesse, 37 à 5100 Jambes (1er étage - local 101)
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
- L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be" - Au point II.3):DUREE du MARCHE ou DELAI D'EXECUTION: il s'agit de jours OUVRABLES: 60 JO réparti comme suit : 30 jours ouvrables pour la phase 1 30 jours ouvrables pour la phase 2 chacun de ces 2 délais partiels devant être respecté ; cependant, les pénalités ou bonification définies à l'art.79 AR du 14 janvier 2013 (Organisation générale du chantier point 3) circulation) s'appliquent sur l'entièreté du délai.(pour les précisions relatives au DELAI: voir dans le cahier spécial des charges) Les phases 1 et 2 sont définies dans le même art. 79 point 3). Précisions relatives au délai: voir dans le Cahier Spécial des Charges.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/06/2016