Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
Direction des Cours d'eau non navigables
Avenue Prince de Liège,15, BE-5100 JAMBES
Contact: Otte pierre
Tél: +32 61231061 E-mail: pierre.otte@spw.wallonie.be
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=236750
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
AMÉLIORATION DE LA MESSANCY À ATHUS RÉAMÉNAGEMENT DES BERGES ENTRE LES PONTS DE LA RUE DU CENTRE ET DE LA GRAND-RUE
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: la messancy a athus
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Les travaux sont contigus à des routes appartenant au réseau IIIa.
Cette partie de chantier est classé en 3ième catégorie (vitesse maximale autorisée inférieure à 50 km/h)
suivant l'A.M. du 07.05.1999. En outre, le chantier gène fortement la circulation.
Les travaux comportent
? les travaux de d'abattage, de démolitions, de démontages et de terrassements nécessaires au
reprofilage des berges du cours d'eau,
? la réalisation de deux murs de berge en béton armé d'une longueur cumulée de 125 m',
? la réalisation d'un dispositif de soutènement des berges à l'aide d'enrochements sur une longueur
cumulée de 160 m'.
La chantier se déroulera en une phase et ne comporte qu'une partie.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans
aucun des cas visés aux articles 61 et suivants de l'arrêté royal du 15.07.2011. L'attention des
soumissionnaires est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur peut l'inviter à produire les attestations
prouvant qu'il ne se trouve pas dans une situation visée cet article, et notamment:
? une attestation dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une situation de
faillite, concordat judiciaire, liquidation ou situation analogue;
? une attestation dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une situation de
condamnation par un jugement définitif pour un délit affectant sa moralité professionnelle;
? une attestation dont il résulte qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des
impôts;
? une attestation dont il résulte qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de la
T.V.A;
L'attention des soumissionnaires est également attirée sur le fait que l'existence de dettes sociales (au
sens de la législation sur les marchés publics et au sens des dispositions de la législation sur
l'enregistrement relatives à la responsabilité solidaire en matière sociale) et/ou fiscales constitue une
cause d'exclusion du marché.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le soumissionnaire fournira la preuve de sa capacité technique en fournissant une liste des travaux
similaires exécutés au cours des cinq dernières années précédant la date fixée pour la remise des offres.
Sous peine de non sélection, cette liste doit comprendre au minimum trois marchés similaires dans le
domaine des travaux hydrauliques réalisés sur des cours d'eau non navigables classés ou assimilés dont
au moins un de ces marchés doit avoir été réalisé sur des cours d'eau non navigables de 1° catégorie ou
assimilé (c'est-à-dire des cours d'eau dont le bassin versant est en tout point de minimum 5000ha) pour un
montant minimum de 500 000,-?. Cette liste sera appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Elles
indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon
les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire fournira la preuve de sa capacité technique en fournissant une liste des travaux
similaires exécutés au cours des cinq dernières années précédant la date fixée pour la remise des offres.
Sous peine de non sélection, cette liste doit comprendre au minimum trois marchés similaires dans le
domaine des travaux hydrauliques réalisés sur des cours d'eau non navigables classés ou assimilés dont
au moins un de ces marchés doit avoir été réalisé sur des cours d'eau non navigables de 1° catégorie ou
assimilé (c'est-à-dire des cours d'eau dont le bassin versant est en tout point de minimum 5000ha) pour un
montant minimum de 500 000,-?. Cette liste sera appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Elles
indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon
les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Classe: Classe 4 : jusqu'à 900.000 EUR, Catégorie: B
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 23/06/2016 - 14:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/06/2016 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 23/06/2016 - 14:00
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: la seance est publique
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
concernant la rubrique I, le pouvoir adjudicateur a estime qu'on parle de jours ouvrables
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/05/2016